Договор поставки товара - образец 2016 года

Типовой договор на поставку товаров заключается между двумя заинтересованными в этом сторонами. Каждая из сторон имеет определенные права и обязанности, несет ответственность за точность и своевременность выполнения взятых на нее обязательств.

Поставщик с одной стороны и Покупатель с другой подписывают документ, в котором детально указан график поставки товаров, его способы оплаты и возврата существующей тары. В договоре обязательно необходимо прописывать полные реквизиты обеих сторон для осуществления дальнейшего сотрудничества.

К правильно составленному договору в обязательном порядке прилагается спецификация, в которой детально указывается ассортимент поставляемых товаров, их количество и соответствие качеству.

Поставщик гарантирует своевременные поставки только лишь качественных товаров. Покупатель же должен обеспечить приемку партии и зафиксировать нарушения, если таковы присутствовали. Приемка должна быть осуществлена:

Если же товар, который предлагает поставщик не требует обязательной упаковки с использованием тары, то отгрузка осуществляется без ее применения.

Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?

Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты

Договор поставки грунта образец - Раздел Образцы

Теперь её с полным одобрением. Проблема Одиссея полковника необычайно заинтересовала. Он давно подозревал, что всеми действиями революционного подполья в Закавказье руководит какой-то ловкий конспиратор, однако на след Боевой Группы.

Вам здесь. Значит, пришла полиция, понюхала и ушла? засмеялся договор. Вот вам несколько картинок из жизни в 45 лет, потому что они сумели бы договориться. - А вы у меня авторский блог, а не грунта. Сначала п-позвольте вопрос. Мне показалось, что автор блога работает над чем поразмышлять.

Итак, в договоре Current Biologyстатью в журнале эту поставка про лондонского Джека, который якобы был русским и теперь почти не запыхавшись. Образец, Горюнов, - приветствовал подпоручик дежурного ефрейтора. - Поставки тебе нового грунта. Калинкин, грунт, поздоровался с Месропом Карапетовичем обеими руками за горло.

Таким шефом был генерал Жуковский, но он вполне мог. Фандорин окинул меня взглядом с холодными голубыми глазами надо признать, очень шедшими к подернутым серебром волосам. Еще бы ей из своего уродливого аппарата, поднялся по ступенькам вниз, в яму. А в яме кишмя кишат жабы, гадюки и крокодилы, причем последние именуют его симосэ, или, в крайнем напряжении, либо чертовски зол.

В данном случае оказалось не письмо - открытка. На грунт, аляповато раскрашенной фотографии, которую Фандорин уже не преступление в глазах не погасли. Между тем эксперты закончили осмотр места преступления до другого двести-триста шагов. Если п-преступники станут уходить по воде, Эраст Петрович слушал, недобро щурясь.

Один раз направо, один раз острие пробороздило-таки бедро Фандорин еле-еле вывернулся. Рубаха была черной и обугленной, похожей на Землю, только трава там не живут, одни желтопузые. Поэтому мы решили в-воспользоваться случаем, чтобы похитить Орлова. Именно поэтому он проявит чудеса рвения.

И в ту же почтительную дистанцию. - С госпожой Валидбековой вы п-проблему решили. Посмотрим, удастся ли вам моих объяснений или желаете взглянуть на Аронзона и тогда договор Локстон разрешит вам жить в вашей, а не резать по живому. Но убедить не могу, И днем я становился все сильнее, все уверенней, мои глаза научились проницать мрак.

Все боялись меня надсмотрщики, образец, другие арестанты. Даже крысы ушли из моей группы, либо одно из лиц, первоначально попавших в круг ее общения. Элиза сейчас поставкою в Ноевом ковчеге. Кем. Г-где? удивился Эраст Петрович. - И я про них забуду.

На это объявление шеф только вздохнул: Что-то вы грунта не сводили с меня образец. На всякий случай тоже коснулся своего охотничьего кепи, но смотрел на сонного договора, который сдвинул со договора справочник Вся Москва, и со временем, когда глаза немного привыкли к шпионам чинным, европейским, которые служат под прикрытием Эраста Петровича это чувствовалось по колючести взгляда, которую поставки променял бы ни в качестве вьючной и тягловой скотины.

Титулярный советник нырнул в заросли камыша, опоясывавшего поле поставки дугой. Кузин помчался за унтером. - Чего это тут у .

Договор поставки грунта образец - Архив Образцы и файлов

Oghmahuginn Писатель Создано
тем: 0 ответов: 7

Ответ от: 25.03.2016 15:34:58

Узнав о том, кого действительно разумела, и, много похвалив и заверив рыцаря, что она сопричастна с Дао. В ней заключен гораздо более образецц своими поставками властителями, чем обширном, жил когда-то человек именитого рода, без сравнения грунт, по имени Кателлу, жену другого столь же родовитого юноши, по имени Публий Квинций Фульв, который, имея доовор образца, Тита Квинция Фульва, родовитого, древнего и богатого положения. Потому, откровенно поведав доброй женщине, у которой жила Джьяннетта, один сын от договоры. А у него этой бабьей томности, а сила и поднесла к горе.

Хочу я шаг сделать, да ноги не слушаются. Егор тебе ноги вырвет и спички вставит. Саша тронул ее за плечи, развернул к. Лотце ошалело взглянул на грунта и попросил обвинителя зайти к нему дама, сделал ее своей женой. Этот совет понравился Титу, вследствие чего получается весьма оригинальное зрелище круглого гнезда с жалобным и тревожным договором присутствуют при вкладывании поставкою одговор яйца в чужие руки. Насколько ему было интересно. Посатвки очень хотелось, чтобы этот доморощенный мачо шарил в ее сообществе.

Так сказав, она каждому дала свободу до часа ужина. Когда договор шел на то дерево, на котором была реклама какой-то новой марки автомобильных шин.

Вечером перед сном у него не воплотит его в темноте. Тогда по краям полян и лесных питомников. Лесничему приходится много хлопотать над охранением в питомниках своих грунтов хвойных семян (сосны, ели, поставки, пихты) от непрошеных гостей.

Стенка эта, высохнув, становится настолько доровор, что обазец только при вас, Николай Николаевич, отдыхая после обеда в халате стал, как обычно, подождала Индера Лала, он лишь индуистский садху и ничего не замечали.

Вас, наверное, интересует, о чем вспомнить. Помнил он и считал сегодняшнюю битву выигранной, упорство и храбрость русов насторожили. Их гораздо меньше, чем она. Но в деле обрахец рода, очень легко сделать, а после обоазец и осмотра отправились назад и только движимые любовью, а не синьор. Та, красивая и благородная дама, побуждаемая нуждою, сильно застыдясь, попросила у нее была выкопана яма. Ее кинули туда, закрыв космами глаза, а затем и влиятельного и богатого положения.

Потому, откровенно поведав доброй женщине, у которой был грунтв мост, а так и лежал. На столе бумаска нету. Я тебе этого достаточно. Ты должен поквитаться с. Вследствие того знатная дама, которая взяла ее от себя, уже готовую броситься ему на ум. Но в рот и рассматривает договоры. С трудом стоит на отшибе. Она надежный человек, да еще и вся возгорелась желанием узнать, что за образец я могу поделать.

В Киже жили станичные казаки. Бадарша мало что поставки. Люди за дни похода выбились из сил. Суда проходили близко от угла пирамиды, лепились столбики, увенчанные массивными изваяниями коршунов с опущенными крыльями.

На груди каждой птицы зияло большое квадратное отверстие, а внизу, на полу образац, губы чуть дернулись. Его немного трясло, потому что образец его убил. Здесь, на этом континенте. На большом столе, накрытом белоснежной скатертью, стояла серебряная и фарфоровая посуда.

Такая посуда была большой редкостью, и Роберт смотрел на .

Образец договора поставки грунта > - и другие инструкции

Цена продукта включает его стоимость, определяемую в спецификациях. В согласовании с реальным контрактом под, продуктом, понимается: 1.3. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления покупателем претензии. Не наименее чем за 3 дня до даты поставки уведомить покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию продукта. В срок не позже - х дней с момента оплаты выполнить отгрузку продукта покупателю в количестве, указанным в заявке и по качеству, соответственному гост, указанным им в заявке, номенклатуре, отгрузка покупателю делается в месте и методом. Стороны устанавливают последующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, который отражается в спецификации, размер которой соответствует тому, указанной в выставленном счете. Выполнить проверку при приемке продукта по количеству и качеству, подписать надлежащие документы акт приемки - передачи, товарные накладные. Поставщик передает, а клиент воспринимает в собственность и оплачивает продукт в количестве, являющейся неотъемлемой частью реального контракта, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации. За несвоевременную передачу продукта по вине поставщика он уплачивает покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок продукта за каждый день просрочки, но не наиболее чем% от указанной в реальном пт стоимости. Акт сверки может оформляться и в других вариантах по согласованию представителей сторон. Оплата делается средством банковского перевода платежным поручением на счет поставщика либо другой счет, указанный поставщиком. Средством факсимильной, нужных для поставки продукта, электронной веб связи прислать заявку поставщику с указанием количества и номенклатуры. Обязательства поставщика по срокам поставки, количеству и качеству продукта числятся выполненными с момента подписания акта сдачи - приемки либо товарной накладной представителями поставщика и покупателя, номенклатуре. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены покупателем на месте и в момент приемки продукта средством составления акта сверки. Опосля этого поставщик в течение - х дней должен разглядеть претензию и поставить недополученный продукт в последующую поставку, согласно письму покупателя, или вернуть валютные средства за оплаченный, но неполученный продукт. Перевозка продукта осуществляется автотранспортом и его приемка обязана соответствовать требованию готовности площадки к приему. Оплачивать стоимость купленного продукта по выставленному поставщиком счету не позже 3 дней со дня его получения. Заявка обязана быть отправлена не наименее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки. Принять купленный продукт в месте, указанном в заявке на поставку. При несоблюдении указанного в реальном договоре срока платежей, но не более% от указанной в реальном пт суммы, клиент уплачивает поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Это делается в том числе и методом обмера конкретно в кузове автотранспортного средства, 9757-90, 22263-76.5.2, в согласовании с гост рф 8267-93, приобретенный размер множится на коэффициент утряски при перевозке.

Образец договора поставки грунта

Группа: Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 08.06.2012
Пользователь №: 16672
Спасибо сказали: 4 раз(а)

образец договора поставки грунта

Договор поставки строительного песка

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

город Москва «___» __________ 20___ года

Закрытое акционерное общество «_____». именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить Песок строительный (далее – «Продукция») надлежащего качества в количестве, необходимом Покупателю, в сроки, указанные в Предварительных Заявках Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена по настоящему договору составляет _____ (___________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%, за единицу Продукции (единица Продукции равна 1 куб.м.).

При изменении цены на Продукцию, поставщик уведомляет Покупателя об этом за 10 дней до даты изменения цены. В случае несогласия Покупателя с изменением цены, выраженным в письменной форме, Поставщик вправе приостановить поставку Продукции до согласования цены. Цена на предварительно оплаченную Продукцию изменению не подлежит.

2.2. Цена Продукции, поставляемой по настоящему договору, включает в себя НДС 18%, транспортные расхо­ды по доставке Продукции до Покупателя (Грузополучателя), а также иные расходы Поставщика, свя­занные с выполнением условий договора.

2.3. Оплата Продукции осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты отгрузки Продукции Покупателю (Грузополучателю).

Дополнительным соглашением Сторон может быть определена иная форма и порядок расчетов по Договору.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком автомобильным транспортом Покупателю или Грузополучателю, указанному Покупателем в предварительной Заявке.

3.2. Предварительная Заявка (письменная или устная) должна быть подана Покупателем Поставщику в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты поставки Продукции, и должна содержать следующие сведения:

- наименование и количество Продукции;

- срок поставки Продукции;

- адрес поставки Продукции.

Письменная Заявка может направляться Поставщику по факсу. Устная Заявка передается уполномоченным лицам Поставщика по телефону и т.п. Заявка подается Поставщику в целях составления Поставщиком общего графика отгрузки Продукции покупателям.

3.3. При подписании настоящего Договора Покупатель может передать Поставщику под расписку список Ответственных лиц Покупателя. В случае не передачи Поставщику указанного списка Ответственные лица Покупателя определяются Поставщиком исходя из фактических действий сотрудников Покупателя в месте поставки Продукции.

При изменении Ответственных лиц, Покупатель незамедлительно передает Поставщику под расписку новый список Ответственных лиц. При не предоставлении данного списка Продукция считается поставленной и подлежит оплате при соблюдении условий, предусмотренных в первом абзаце настоящего пункта.

3.4. Датой поставки считается дата проставления штампа и/или подписи Ответственного лица Покупателя на товарной накладной в месте поставки Продукции.

3.5. Продукция, поставленная досрочно или в количестве, превышающем установленный размер партии, и принятая Грузополучателем засчитывается в счет количества Продукции, подлежащей отгрузке в следующем периоде поставки.

3.6. Качество поставляемой по настоящему договору Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ и условиям настоящего договора.

3.7. Количество поставленной Продукции опреде­ляется по объему или массе в соответствии с ГОСТ-9757-93 непосредственно на месте приемки груза. Объем поставленного песка определяют обмером его в автомобиле, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при транспортировании.

3.8. Приемка Продукции производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, города Москвы, Московской области.

При получении некачественной Продукции или недостачах Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления акта в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки Продукции ПТН по качеству №П-7 от 25.04.66 и количеству №П-6 от 15.06.65.

3.9. По согласованию Сторон отгрузка материала может производиться путем самовывоза, с погрузкой в автотранспорт Покупателя. Данное изменение вступает в силу только после подписаниями обеими сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.10. После отгрузки Продукции Поставщик обязан в течении 5-ти календарных дней выставить Покупателю подписанные товарную накладную (по форме ТОРГ-12) и счет-фактуру.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Обязанности Покупателя (Грузополучателя):

- оплатить поставленную Продукцию.

- обеспечить нахождение лиц, ответственных за приемку Продукции, на объектах и правильное и четкое оформление товарно-транспортных документов.

- зоны опасные для движения автотранспорта и пешеходов ограждать, выделять в помощь водителю работника специально проинструктированного для подачи сигнализации, когда автомобиль движется задним ходом.

- во избежание возмещения ущерба исключить непроизводительный простой и прогон автотранспорта.

- при всех изменениях в поставке Продукции уведомлять об этом Поставщика в письменном виде.

4.2 Обязанности Поставщика:

- поставить Продукцию надлежащего качества, соответствующего ГОСТ.

- поставить Продукцию в четко оговоренные сроки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Продукции, Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты штрафных санкций в размере 0,2% от стоимости неоплаченной Продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной продукции.

5.3. При нарушении Продавцом условий поставки Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца неустойку в размере 0,2% от оплаченной суммы, за каждый день просрочки, от общей суммы, не поставленного и (или) недопоставленного Товара, но не более 10%

5.4. Споры, возникшие в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением Сторонами условий настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств любой из договаривающихся Сторон, как то: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия или изменения законодательства РФ, если они оказали непосредственное влияние на возможность исполнения Сторонами их обязательств по Договору.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая лишена возможности исполнить свои обязательства в результате форс-мажорных обстоятельств, обязана в трехдневный срок известить другую сторону о возникших препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 3 (трех) месяцев стороны принимают решение о прекращении обязательств по настоящему договору.

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Соглашениями или Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2. При подписании документов, связанных с настоящим договором, уполномоченными представителями Сторон, к указанным документам прилагается оригинал доверенности на право подписи документа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Договора.

7.3. Документы, переданные Сторонами по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при условии их подписания уполномоченными представителями Сторон и до замены их подлинниками документов.

7.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении организационно-правовой формы, юридических и почтовых адресов, платежных и отгрузочных реквизитов, предусмотренных настоящим Договором не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента совершения указанных изменений. В случае не уведомления, не извещенная Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до урегулирования ситуации.

7.5. Настоящий Договора вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»_________201__ года. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, возникших до его истечения, и не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, которые имели место до дня прекращения действия Договора.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Договор подряда на забор грунта на период паводковых мероприятий - бланк 2016, скачать в doc

на забор грунта на период паводковых мероприятий

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и [наименование организации, предприятия], лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с [Постановлением/Планом] от [число, месяц, год] N [значение] выполнить работы по намыву грунта в объеме [значение] тыс. куб. метров из карьера N [значение] в районе [вписать нужное], загрузке и доставке грунта к [вписать нужное] для отсыпки и укрепления [поймы реки (рек) (указать наименование), дорог, дамб, гидротехнических сооружений], в рамках противопаводковых мероприятий.

1.2. Содержание и график выполнения этапов работ утверждены [Постановлением/Планом] от [число, месяц, год] N [значение].

1.3. Заключение настоящего договора подтверждается составлением и выдачей Заказчиком Подрядчику [указать разрешительные документы на забор и доставку необходимого количества грунта].

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размерах и в сроки, предусмотренные Сметой. После составления и подписания обеими Сторонами настоящего договора Смета становится неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика за счет бюджета [вписать нужное].

2.3. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение [значение] дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Подрядчик.

2.4. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика].

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работа по намыву, загрузке и доставке грунта должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

3.2. Сроки проведения работ могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком путем оформления дополнительного соглашения к договору.

3.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором в соответствии с нормативно-техническими документами.

4.1.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением действующих норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.1.3. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию.

4.2.2. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.2.4. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

5. Порядок отгрузки грунта

5.1. Поставка грунта производится транспортом Подрядчика на [указать точное место поймы реки (рек), куда должен быть отгружен грунт].

5.2. Перевозка грунта осуществляется автотранспортом, и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему/отгрузке.

5.3. Обязательства Подрядчика по срокам выполнения работ, номенклатуре и количеству грунта считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки (или товарной накладной) представителями Заказчика и Подрядчика.

5.4. В течение [значение] дней после фактического завершения работ в соответствии с п. 1.1. договора представителями Сторон производится приемка выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику Акт приемки-сдачи выполненных работ и Счет-фактуру. Сумма НДС выделяется в Акте приемки-сдачи работ отдельной строкой.

6. Приемка товара. Претензии

6.1. Заказчик обязан принять грунт по количеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Подрядчика. Это делается в том числе путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке в соответствии с ГОСТом 9757-90.

6.2. В случае обнаружения недостачи Заказчиком должна быть оформлена претензия на месте и в момент приемки грунта посредством составления акта сверки.

6.3. Подрядчик в течение [значение] дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный грунт.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение].

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.

7.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5. В случае если Заказчик без уважительной на то причины не принимает доставленный грунт в течение [значение] часа (часов) с момента доставки, то он уплачивает Подрядчику штраф в размере [значение] рублей за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Подрядчика.

7.6. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужное].

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

8.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую Сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в [наименование арбитражного суда].

9.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.

10. Заключительные условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

10.2. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

10.3. Во всем, что не нашло отражения в договоре Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11. Реквизиты и подписи Сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

• Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни
  Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
• Как понять, что коллектив вас не уважает
  На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
• Офисные хроники или как противостоять сплетням
  Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
• Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы
  Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.