Договор подряда с физическим лицом образец и бланк

Главная » Юридические » Договор подряда с частным лицом

При проведении определенного объема работ, между заказчиком и исполнителем (исполнителями) возникают правоотношения, из которых вытекают права и обязанности сторон. Такое соглашение на выполнение работ называется договором подряда.

С исполнителем, который не состоит в штате предприятия в качестве работника, но привлекается для выполнения определенного вида работ, работодателю необходимо заключить договор подряда с физическим лицом.

В случае если такой временный сотрудник продолжает свою работу на постоянной основе, то соглашение будет считаться не временным, бессрочным. Кадровой службе организации в этой ситуации будет необходимо вносить корректировки в штатное расписание.

Чтобы не создавать проблем подобного рода в рамках гражданско-правовых отношений, с внештатным работником заключается договор подряда.

Такое соглашение сторон имеет много преимуществ:

• предприятие освобождается от уплаты взноса в ФСС, а также страховых сумм, если в тексте договора не оговорены условия страхования от несчастного случая на производстве и возникших профзаболеваний;
• при заключении соглашения подряда возможно возмещение материальных затрат: один договор оформляется только на выполнение работ, а другой – на закупку необходимых материалов, и по нему с потраченных средств платить ЕСН не нужно;
• при наличии экономического обоснования имеется возможность включить расходы по договору в общий фонд заработной платы предприятия.

При заключении подрядного соглашения преимущества получает не только предприятие, но и внештатный работник.

Суммы вознаграждения можно изменить в меньшую сторону, и тогда исполнителю представиться возможность экономии на НДФЛ. В этом случае работнику необходимо подать письменное заявление на имя главы предприятия с просьбой предоставить вычеты, и приложить расходные документы (чеки, квитанции, накладные и т.п.) для проведения бухгалтерских перерасчетов.

Следует учитывать некоторые нюансы такого метода работы. При налоговых проверках могут возникнуть ситуации, когда проверяющий сочтет данный договор подряда трудовым, и тогда предприятию придется заплатить штраф в сумме пяти тысяч рублей. А как следствие – выплатить работнику компенсацию за неиспользованный отпуск и провести расчеты с бюджетом по налоговым отчислениям. Признать договор подряда трудовым можно только через обращение в судебную инстанцию.

Руководителю предприятия необходимо быть готовым к тому, что у представителя контролирующего органа будет немало вопросов по предмету договора подряда.

Следует четко и убедительно аргументировать, по какой причине проведение работ проводилось с привлечением сторонних исполнителей, а не штатными работниками предприятия.

К примеру, можно пояснить, что найм сотрудника со стороны продиктован производственной необходимостью, неимением специалистов определенной квалификации и со специальными навыками, отсутствием штатного работника (командировка, отпуск, болезнь), большим объемом работ и т.п.

Для документального подтверждения своих слов руководителю организации необходимо подготовить приказы, заявления и прочие документы.

Договор подряда (с физическим лицом) - образец РБ 2016

г. ________________ "___" ________________ ____ г.

__________________________, в дальнейшем именуемое "Заказчик", в лице ______________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и гражданин Республики Беларусь ______________, проживающий по адресу: _______________, в дальнейшем именуемый "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу:

и сдать результат Заказчику по Акту сдачи-приемки в установленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).

Все работы производятся в помещении Заказчика по адресу: _______________.

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.1.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

2.1.3. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;

2.1.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оказывать содействие Подрядчику в выполнении работы, в том числе предоставить место для выполнения работ по настоящему договору, соответствующее правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;

2.2.2. в порядке и сроки, установленные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. осуществлять инструктаж Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ (при необходимости - проверку знаний);

2.2.4. обеспечить Подрядчику безопасные условия труда и уплачивать взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах";

2.2.5. не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика в месте, предоставленном Заказчиком, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

2.2.6. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;

2.2.7. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;

2.2.8. уплачивать страховые взносы на государственное социальное страхование;

2.2.9. оплатить установленную настоящим договором цену работы в порядке и сроки, определенные в настоящем договоре.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

2.3.2. отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные гражданско-правовым договором для безопасного выполнения работ;

2.3.3. получить оплату за качественно и в срок выполненную работу в сумме, порядке и сроки, оговоренные настоящим договором.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. выполнить работу лично;

2.4.2. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

2.4.3. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;

2.4.4. проходить в установленном порядке инструктаж, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ, медицинские осмотры (при необходимости указать - использовать средства индивидуальной защиты).

3.1. Работа выполняется ______________________ (из материалов Заказчика / иждивением Подрядчика).

3.2. Сроки выполнения Подрядчиком работы:

- начало выполнения работы: __________ г.

- окончание выполнения работы: __________ г.

4.1. Цена работы составляет ___________ белорусских рублей, в том числе подоходный налог в сумме _____, обязательные страховые взносы на государственное пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее - ФСЗН) (1%) в сумме ____________.

4.2. Заказчик производит удержание и перечисление указанных в п. 4.1 сумм налога и взносов в ФСЗН в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

4.3. Заказчик выплачивает Подрядчику обусловленную цену работы за вычетом установленных п. 4.1 настоящего договора сумм подоходного налога и взносов в ФСЗН не позднее, чем в _________-дневный срок, следующий за днем окончательной сдачи Подрядчиком результатов работы по Акту сдачи-приемки, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. (В договоре допускается предусмотреть возможность выплаты Подрядчику аванса.)

4.4. Оплата работы производится в кассе Заказчика по адресу: ________________________________________ (или указать иной способ выплаты).

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (или указать о соответствии требованиям ГОСТ, СТБ и т.п.)

5.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с недостатками, которые делают результат работы непригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.3. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.1. За неисполнение Заказчиком обязательств по оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. За неисполнение Подрядчиком определенных настоящим договором сроков выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ________ процента от суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

7.1. Настоящий Договор заключен на срок до __________ г.

7.2. Стороны могут досрочно прекратить действие настоящего Договора в следующих случаях:

7.2.1. по соглашению Сторон - в любое время;

7.2.2. по инициативе одной Стороны - в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и п. 2 настоящего договора.

7.3. Настоящий Договор может быть изменен только по обоюдному согласию Сторон.

Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде.

8.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

8.2. Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу свои права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

• Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
  Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
• Как грамотно составить договор займа
  Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
• Правила составления и заключения договора аренды
  Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
• Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
  В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

Новое за 26 августа 2016

Почему вы не любите свою работу?

Формы документов - Сам себе юрист

Форма договора найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан - скачать

Примерная форма договора подряда между физическими лицами - скачать

Договор подряда между ИП и физическим лицом (примерная форма) - скачать

Примерная форма договора займа между физическими лицами - скачать

Типовой договор на оказание услуг в сфере агроэкотуризма - скачать

Договор собственника жилого дома (части жилого дома) с туроператором - скачать

Типовой договор создания объекта долевого строительства - скачать

Примерная форма соглашения о задатке - скачать

Претензия при нарушении прав потребителя - скачать

Исковое заявление о защите прав потребителя - скачать

Исковое заявление о расторжении брака - скачать

Исковое заявление о расторжении брака и о разделе совместно нажитого имущества - скачать

Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов - скачать

Исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества супругов - скачать

Исковое заявление об определении места жительства ребенка - скачать

Исковое заявление о взыскании алиментов - скачать

Заявление об удержании алиментов из заработной платы - скачать

Заявление о назначении государственных пособий семьям, воспитывающим детей - скачать

Заявление на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий - скачать

Заявление о включении сведений в Торговый реестр Республики Беларусь об интернет-магазине - скачать

Заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в Торговый реестр Республики Беларусь, об интернет-магазине - скачать

Заявление на регистрацию декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза - скачать

Заявление на проведение работ по сертификации - скачать

Образец расписки о получении денег в долг - скачать

Заявление об исключении из участников долевого строительства и возврате денег - скачать

Заявление о постановке на налоговый учет - скачать

Налоговая декларация (расчет) по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц - скачать

Налоговая декларация (расчет) по налогу при упрощенной системе налогообложения - скачать

Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с индивидуальных предпринимателей - скачать

Налоговая декларация (расчет) по подоходному налогу с физических лиц - скачать

Примерная форма передаточного акта жилого помещения по договору купли-продажи - скачать

Примерная форма товарного чека - скачать

Форма предоставления информации о договорах на оказание услуг в сфере агроэкотуризма - скачать

Форма декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза - скачать

Книга учета валовой выручки от реализации товаров (работ, услуг), учета товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь из государств - членов Таможенного союза - скачать

Книга учета доходов и расходов - скачать

Направление на медицинский осмотр - скачать

Правила внутреннего трудового распорядка (примерная форма) - скачать

Правила внутреннего трудового распорядка (типовая форма) - скачать

Штатное расписание (примерная форма) - скачать

Табель использования рабочего времени (примерная форма) - скачать

Расчетный листок (примерная форма) - скачать

Расходный кассовый ордер (форма) - скачать

Приказ о приеме на работу (примерная форма) - скачать

Приказ об увольнении с работы (примерная форма) - скачать

Книга учета движения трудовых книжек (форма) - скачать

Карточка лицевого счета (форма) - скачать

Расписка о приеме трудовой книжки работника на хранение (примерная форма) - скачать

Записка об отпуске (форма) - скачать

Персонифицированный (индивидуальный) учет (формы) - скачать

__________________________________ ____________________________________ __________________________________ ___________________________________ ___________________________________

ИСК в СУД

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

г._________________ __ _________ 20__ г.

_________________________________, в лице _________________________________,

(наименование предприятия) (должность, Ф.И.О)

действующ___ на основании ______________________________, в дальнейшем Заказчик,

(Устава, Положения, доверенности - ее дата и №)

с одной стороны, и гражданин РБ _______________________________________________,

проживающий по адресу: ____________________________________________________, в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, совместно заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить следующие работы (оказать услуги), указанные в пункте 2.1.1 договора, а Заказчик в свою очередь обязуется оплатить их стоимость в порядке, установленном настоящим договором.

1.2. Заказчик обязуется оплатить работы (услуги) Исполнителя в объеме и на протяжении срока, которые установлены в разделе 3 данного договора.

1.3. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала им известна в связи с выполнением работ (оказанием услуг) и которая может нанести вред интересам Сторон.

1.4. Исполнитель в процессе выполнения работ (оказания услуг) обязан ознакомиться и придерживаться норм охраны труда, противопожарных, санитарных и других норм, указанных в Приложении 1 к данному договору, установленных действующим законодательством Республики Беларусь.

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ)

2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы (оказать услуги):

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) ИСПОЛНИТЕЛЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ (услуг) Исполнителя установлена по договоренности Сторон исходя из объема запланированных работ (услуг) на протяжении срока действия настоящего договора и включает налоговые и другие (если это предусмотрено законодательством Республики Беларусь) обязательства Исполнителя с дохода в рамках настоящего договора и согласно Договору составляет _________ (________) рублей.

3.2. Оплата стоимости работ (услуг) осуществляется ежемесячно не позднее __-го числа текущего месяца после подписания соответствующего акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), который подтверждает тот факт, что Исполнитель надлежащим образом выполнил работы (оказал услуги) определенной стоимости, согласованной Сторонами, и Стороны не имеют взаимных претензий.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность

- отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным

- отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил

- отказаться при наличии уважительных причин от договора подряда в любое время до сдачи работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Исполнителю убытки.

4.2. Заказчик обязан:

- оказывать содействие Исполнителю в выполнении им работы

- уплачивать за Исполнителя в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

- предоставлять при необходимости место для выполнения работ по договору, соответствующее правилам охраны труда и требованиям техники безопасности

- осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Исполнителя по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения указанных в пункте 2.1.1 работ

- не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Исполнителя, выполняющего работу в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на месте проведения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ

- обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий

- расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.

4.3. Исполнитель обязан:

- соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации

- использовать средства индивидуальной защиты

- проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ.

4.4. Заказчик обязан в _____________________________________________________

с участием Исполнителя осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт приемки-передачи. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

5.2. Сторона не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое нарушение произошло не по ее вине.

5.3. Исполнитель несет полную ответственность за порчу и (либо) утерю имущества Заказчика, которая имела место по вине Исполнителя. В случае нанесения ущерба либо утери имущества Заказчика Исполнитель обязуется возместить Заказчику полную стоимость имущества, указанную в товаросопроводительных документах.

5.4. За неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненной работы (оказанной услуги) предусматривается ответственность в виде неустойки в размере не менее 0,15 % невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ). СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги), указанные в пункте 2.1.1 договора с __ _______ 20___ г. до __ _________ 20___ г.

6.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.3. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все разногласия, возникающие между Сторонами вследствие или в связи с настоящим договором, должны решаться путем переговоров. Если Стороны не могут прийти к согласию путем переговоров, возникший спор подлежит разрешению в судах Республики Беларусь по общему правилу подсудности согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий любого характера) и других независящих от Сторон обстоятельств, которые прямо препятствуют какой-либо из Сторон выполнить свои обязательства по настоящему Договору, подтвержденных соответствующим документом торгово-промышленной палаты или другого уполномоченного на это органа, срок выполнения обязательств по договору Стороной, для которой эти обстоятельства возникли, отодвигается на срок действия этих обстоятельств. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 10 (десяти) календарных дней, другая Сторона может также приостановить выполнение обязательств по Договору.

8.2. При наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы для одной из Сторон последняя обязана немедленно проинформировать об этом другую Сторону в письменном виде. Неизвещение или несвоевременное извещение о возникновении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между Сторонами по его предмету теряют силу.

9.2. В случае расхождения отдельных положений настоящего договора с действующим законодательством Республики Беларусь договор в целом сохраняет свою силу, а Стороны будут стремиться найти решение, не противоречащее законодательству и наиболее полно по смыслу и экономически соответствующее недействительному положению договора.

9.3. Все дополнения и изменения к данному договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они письменно оформлены и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязательства по договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

9.5. Все приложения и дополнения к настоящему договору, как те, что упоминаются в его тексте, так и другие, надлежащим образом оформленные (содержат подписи уполномоченных представителей Сторон и печати Сторон), являются его неотъемлемыми частями.

9.6. Каждая Сторона несет ответственность за правильность указанных ею в настоящем договоре реквизитов. В случае неуведомления или ненадлежащего уведомления другой Стороны об изменении реквизитов неуведомившая Сторона несет ответственность и риски наступления негативных последствий такого неуведомления.

9.7. На основании настоящего договора между Сторонами не возникает трудовых отношений.

9.8. Согласно действующему законодательству Республики Беларусь Заказчик выступает по отношению к Исполнителю налоговым агентом.

9.9. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

г. _______ "___" ________ 20__ г.

Учреждение "Бюджетная организация", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора _______________ (указываются фамилия, собственное имя, отчество руководителя бюджетной организации, иного должностного лица, уполномоченного заключать договор), действующей(го) на основании Устава (доверенности - в случае заключения договора лицом, не являющимся руководителем бюджетной организации), с одной стороны, и гражданин(ка) _________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, договорились о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по текущему ремонту в здании, расположенном по адресу: г. _____, ул. ________, д. N ___, инв. N ______. Работы включают в себя __________ (указываются виды работ в т.ч. в соответствии с Перечнем видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности, установленным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 17, предусмотренные к выполнению в соответствии со сметой (дефектным актом)).

1.2. Выполнение работ, предусмотренных подпунктом 1.1 п. 1 настоящего договора осуществляется на территории Заказчика с использованием материалов, технического инвентаря и оборудования Заказчика.

1.3. Финансирование работ, предусмотренных подпунктом 1.1 п. 1 настоящего договора производится из районного бюджета (указываются пропорции финансирования в случае, если объект финансируется из нескольких источников).

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. произвести качественно и в определенные в п. 3 настоящего договора сроки работы, указанные в подпункте 1.1 п. 1 настоящего договора

2.1.2. принимать меры по сохранности имущества, переданного заказчиком для выполнения работ

2.1.3. использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, предоставлять по требованию Заказчика отчет о его использовании и возвратить остаток материалов по окончании работ

2.1.4. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ

2.1.5. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации оборудования и других средств производства работ

2.1.6. использовать средства индивидуальной защиты.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить, либо потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случаях, когда нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности, не предоставление материалов, их ненадлежащее качество или непригодность препятствуют исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок

2.2.2. отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для безопасного выполнения работ

2.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или) настоящим договором.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. предоставить Подрядчику необходимые для выполнения работы материалы в день начала работ (может указываться иной срок по договоренности сторон, в т.ч. в зависимости от этапов выполнения работ)

2.3.2. своевременно и полностью оплатить выполненные работы в соответствии с п. 4 настоящего договора

2.3.3. незамедлительно письменно уведомлять подрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий настоящего договора

2.3.4. осуществлять подготовку (обучение), инструктаж и проверку знаний Подрядчика, по вопросам безопасных условий выполнения работ

2.3.5. не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы

2.3.6. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий

2.3.7. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в отношении Подрядчика, в порядке, определенном законодательством

2.3.8. уплачивать за Подрядчика в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. проверять качество и ход выполняемых Подрядчиком работ путем посещения места выполнения работ и истребования отчета об использовании переданных ему материалов

2.4.2. давать указания относительно качества и содержания выполняемых Подрядчиком работ

2.4.3. потребовать досрочного расторжения настоящего договора, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным

2.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или) настоящим договором.

3.1. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ, указанных в подпункте 1.1 п. 1 настоящего договора:

начало выполнения работ: "___" ______ 20__ г.

окончание выполнения работ: "___" ______ 20__ г.

(срок выполнения работ может быть также указан поэтапно допускается указание на прилагаемый к договору график выполнения отдельных этапов работ).

3.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами (в случае выполнения работ поэтапно, может предусматриваться сдача-приемка их по завершении соответствующего этапа).

Заказчик обязан осуществить приемку выполненной работы в течение 3 дней со дня сообщения ему об окончании работ Подрядчиком.

4.1. Вознаграждение за выполненные работы по настоящему договору определяется в сумме стоимости этих работ: ___ рублей (при поэтапном выполнении работы может указываться стоимость каждого этапа. Стоимость работ определяется в соответствии с составленной в установленном порядке сметой, которая может прилагаться к договору).

4.2. Выплата вознаграждения, указанного в подпункте 4.1 настоящего пункта осуществляется ежемесячно путем перечисления его части, соответствующей объему выполненных работ и определяемой в справке о стоимости выполненных работ и затратах, на карт-счет Подрядчика _____ ___ числа каждого месяца, следующего за отчетным (указываются реквизиты карт-счета Подрядчика, наименование банка и его подразделения. Может указываться иной порядок выплаты и сроки (с учетом обязательности расчетов помесячно) вознаграждения Подрядчику: согласно графику платежей, прилагаемому к настоящему договору и т.п. Следует учитывать, что согласно п. 13 Инструкции о порядке оплаты расходов по строительству и ремонтным работам за счет средств бюджета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 120, оплата работ по текущему ремонту производится помесячно). Из вознаграждения удерживаются в установленном порядке суммы указанные в подпункте 2.3.8 п. 2 настоящего договора.

4.3. При досрочном расторжении настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику сумму пропорционально объему выполненных работ.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязанностей по настоящему договору Подрядчик несет ответственность:

5.1.1. за некачественное выполнение работ - в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

5.1.2. за просрочку выполнения работ (отдельных этапов работ) - в виде пени в размере 0,2% стоимости невыполненных в срок работ, но не более 20% их стоимости

5.1.3. за превышение по своей вине установленных договором сроков передачи результата работ - 0,15% стоимости результата работ за каждый день просрочки, но не более 10% такой стоимости.

5.2. За неисполнение обязательств по оплате выполненной работы Заказчик несет ответственность в виде неустойки (пени) в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельство непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора).

Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. Если стороны не пришли к соглашению, спор разрешается в суде по месту нахождения (жительства) ответчика.

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Изменения и дополнения в настоящий договор производятся сторонами по взаимной договоренности и считаются действительными, если они заключены в письменной форме.

7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 и 2.4.3 пункта 2, а также в следующих случаях:

7.3.1. по инициативе Заказчика:

при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором (графиком производства работ)

если Подрядчик неоднократно допустил выполнение работ ненадлежащего качества либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь

7.3.2. по инициативе Подрядчика:

при неоплате Заказчиком выполненных работ в течение трех принятых за расчетный периодов (указанное условие не включается, если стороны достигли договоренности о единовременной оплате)

при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата работ

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей.

Договор подряда применяется чаще всего для разовых работ. По результату работы договор считается выполненным и прекращает свое действие. В то же время, по трудовому договору после окончания выполнения какого-либо задания трудовая деятельность не прекращается.

В деятельности многих организаций широко распространена практика заключения договоров подряда. При этом наблюдается злоупотребление со стороны нанимателя в заключении договора подряда вместо трудового договора. Это обусловлено желанием нанимателя сократить уплату налогов, избежать формальностей при приеме и увольнении, не предоставлять отпуск, не оплачивать пособие по временной нетрудоспособности, не сохранять рабочие места для женщин, ушедших в отпуск по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и.т.д. Поскольку трудовое законодательство не распространяется на лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера (ст. 6 Трудового кодекса РБ), соответственно, на этих граждан не распространяются льготы и гарантии, предусмотренные для постоянных работников.

Если организация, в нарушение законодательства, вместо трудовых договоров заключает договора подряда (гражданско-правовые договора), сознательно лишая работников прав, гарантий и льгот, предусмотренных трудовым законодательством, то гражданин имеет полное право обратиться с иском в суд на нанимателя.

В первую очередь обратитесь к нанимателю с письменным заявлением о заключении трудового договора. В случае отказа нанимателя заключить трудовой договор обжалуйте его ответ в инспекцию по труду по месту жительства.

Нет, регистрация не нужна. Но, если работа гражданина Российской Федерации по договору подряда будет носить признаки предпринимательской деятельности, то гражданин должен получить специальное разрешение на занятие не трудовой, а предпринимательской деятельностью.

Не знаете, достойная ли у вас зарплата? Посмотрите, сколько зарабатывают коллеги по профессии. А взамен не забудьте заполнить Анкету о работе для обновления Калькулятора зарплат.

Читайте также по теме:

Кликните и заполните Анкету о работе и зарплате

Наряду с товарами и услугами предметом гражданско-правовых договоров в Республике Беларусь может быть также выполнение работ. В настоящей статье речь пойдет о договоре подряда, его видах и об отличии подряда от других сходных с ним отношений.

Договоры подряда в зависимости от подрядных работ можно разделить на следующие три вида:

- договор подряда на изготовление (создание) вещи

- договор подряда на переработку (обработку) вещи

- договор подряда на выполнение другой работы.

Существует также нормативная классификация видов договоров подряда, предусмотренная ГК Беларуси, который содержит правила о бытовом подряде, строительном подряде, подряде на проектные и изыскательские работы, подрядных работах для государственных нужд. Значение такого (нормативного) деления подрядных договоров состоит в том, что к отдельным их видам общие положения о договоре подряда применяются, если иное не установлено ГК Беларуси и иными актами законодательства.

Суть договора подряда в том, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда является консенсуальным (т.е. не может быть исполнен в момент заключения).

Договор подряда следует отличать от сходных с ним договоров.

Наиболее близок к договору подряда трудовой договор, по которому работник за вознаграждение выполняет работу для нанимателя. Однако предметом трудового договора является постоянное или в течение определенного периода выполнение работы физическим лицом по определенной одной или нескольким профессиям, специальностям или должностям соответствующей квалификации согласно штатному расписанию. Предметом же договора подряда - выполнение в установленный срок работы, направленной на достижение конкретного овеществленного результата, и передача его заказчику. В договоре подряда обеими сторонами могут быть юридические лица. Работник обязуется соблюдать внутренний трудовой распорядок нанимателя, который, в свою очередь, обеспечивает условия труда, предусмотренные законодательством, локальными нормативными актами и соглашением сторон, подрядчик же самостоятельно организует свою работу и условия ее выполнения. Работник получает заработную плату независимо от результата труда, а подрядчик рискует не получить вознаграждение за работу, если не сдаст обусловленный ее результат заказчику. В отличие от договора подряда после заключения в установленном порядке трудового договора прием на работу оформляется приказом (распоряжением) нанимателя.

Договор подряда схож с договором купли-продажи и его видами. Но последние направлены только на передачу вещи в собственность другому лицу, тогда как договор подряда охватывает и выполнение работы по ее изготовлению (созданию).

Договор подряда близок к договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. В отличие от договора подряда в предмет последнего не входит передача результата работы заказчику (исполнитель гарантирует такую передачу, если результат будет достигнут). В данном случае работа выполняется за риск заказчика. Такие особенности договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ объясняются характером выполняемой работы, предполагающим только вероятное получение обусловленного результата.

Договор подряда имеет общие черты и с договором возмездного оказания услуг. Но результат выполнения работы имеет материальную форму и может быть передан другому лицу, т. е. он отделим как от подрядчика, так и от заказчика. Результат же оказания услуги неотделим от заказчика. Потребности заказчика при подряде удовлетворяются после передачи ему результата работы, заказчик же услуг получает удовлетворение уже в процессе их оказания.

В качестве юридических услуг могу предложить вам следующие четыре:

1. юридическая экспертиза (попросту проверка) вашего договора подряда на соответствие его законодательству Республики Беларусь. Стоимость от 300 000 рублей (от 40 долларов США)

2. подготовка отдельных условий для вашего договора подряда. Стоимость от 300 000 рублей (от 40 долларов США)

3. разработка договора подряда по индивидуальному заказу. Стоимость от 1 000 000 рублей (от 110 долларов США)

4. предоставление формы договора подряда наиболее подходящего вашей ситуации - 300 000 рублей (от 40 долларов США).

Срок подготовки документов от 24 часов до 3 рабочих дней.

Делаю жизнь проще,

юрист Николай Калюнов

Это требование распространяется на кудир за год. Это разные и не связанные друг с другом налоги. Это означает, что рассчитывая, к примеру, налог на усн за год, вы должны учесть все доходы, полученные в этом году с января по декабря.

Юридическая сила документов обеспечивается электронной цифровой подписью, а все данные наджно защищены. Этот показатель действовал ранее, сохраняется он и в году подп. Это устаревший и достаточно сложный путь.

Образцы договоров рб скачать бесплатно. Все эти документы полностью соответствуют законодательству республики беларусь и. Договор строительного подряда договор индивидуального подряда. Договор комиссии на закупку строительных материалов. Договор комиссии на закупку товара образец договора подряда вариант. Минск __ ______ __ г. Образец - договор подряда. С одной стороны, и гражданин рб _______________________________________________, ф. О договор подряда с физическим лицом образец рб -для ubuntu и windows. Договор подряда с физическим лицом образец рб образец договора подряда подряда на выполнение проектно-изысканных работ по землеустройству внутрихозяйственное землеустройство, заключаемый между. Договор подряда рб образец. Во рту уже чувствовался. Как писать завещание образец. Педагогическое представление на дошкольника образец также вы можете скачать образец договора подряда. Кодекса рб, соответственно, на этих граждан не распространяются льготы и гарантии, предусмотренные. В теме: договор подряда образец рб принимают непосредственное участие: пользователей -. гостей - образцы договоров скачать бесплатно рб.

Этот предельный размер действует с октября года по декабря года включительно. Это разные и не связанные друг с другом налоги. Это означает, что рассчитывая, к примеру, налог на усн за год, вы должны учесть все доходы, полученные в этом году с января по декабря. Это минимальный размер налога при упрощнке для налогоплательщиков, выбравших объектом доходы минус расходы. Это значит, что доходы определяются не за отдельные кварталы, а с начала года.