Рейтинг: 4.8/5.0 (1911 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Договор овощи образец
Скачать договор поставки (образец)Договор поставки — один из основных договоров, который используется практически любым предпринимателем. При составлении и заключении договора поставки нужно предусмотреть все обязательные (существенные) условия, без которых договор не будет считаться заключенным, а также учесть возможные правовые риски, связанные с неисполнением обязательств по такому договору, возникновением форс-мажорных обстоятельств. Вы можете скачать договор поставки, образец которого приведен ниже. Он содержит все необходимые условия для того чтобы приобрести качественный товар, своевременно получить за него оплату, а в случае нарушения контрагентом обязательств отстоять свои интересы в арбитражном суде.
Договор хранения овощейОбязательство по хранению предназначается для целей сбережения имущества, когда у самих организаций или граждан нет возможности самостоятельно в течение определенного времени хранить это имущество у себя.
Имущество по договору хранения хранителю передается, который должен его сохранить и возвратить в полной сохранности в установленные сроки.
Обязанность хранения имущества предполагается и другими договорами. Хладокомбинаты, специализированные хранилища, овощехранилища, холодильники, должны принимать на хранение в свои емкости продукты питания, которые поставляются по договору контрактации (поставки). При этом хранитель одновременно является покупателем, а процесс хранения в его функции входит. Хранитель в этой ситуации выступает промежуточным звеном в договорной связи меж потребителем и изготовителем, а потом после обусловленного договором поставки периода хранения товары отгружает потребителю.
Перевозчик по договору перевозки грузов, получив груз, несет ответтвенность за его сохранность до момента его сдачи грузополучателю, на нем есть обязанность обеспечить температурный режим при перевозке скоропортящегося груза, он должен проверить соответствие упаковки тары, чтобы предотвратить его порчу или утрату в пути следования.
Особенности договораПродавец-магазин по договору купли-продажи должен сохранить громоздкие вещи. купленные у него, до передачи покупателю. Комиссионер по договору комиссии должен хранить вещь, которая сдана на комиссию.
Сущность «ответственного хранения» в том, что покупатель при приеме от транспортнщи, которая возвращена хранителю (статья 887 Гражданского Кодекса РФ).
Сдача на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (стихийное бедствие, пожар, угроза нападения, внезапная болезнь, и так далее) может быть свидетельскими показаниями доказываема.
Субъектами договора хранения могут быть как граждане, так и организации ( камеры хранения, ломбард, сдача в гардероб верхней одежды и так далее).
Объект хранения - как вещи определенные индивидуально (чемодан в камере хранения), так и вещи, которые определяются мерой, числом, массой, и так далее. (молочные продукты, овощи, непродовольственные товары). Товары можно хранить отдельными партиями для определенного получателя, и принадлежать различным владельцам сообща, то есть хранение обезличено. В этом случае устанавливают общую долевую собственность сдавших имущество на хранение соответственно с его числом (статья 890 Гражданского Кодекса РФ).
В договоре можно обусловить срок хранения. Тогда хранитель должен хранить вещь в течение данного срока. По завершении срока поклажедателю возвращают обусловленное сторонами или равное число вещей того же качества и рода.
Когда срок хранения не предусматривается и не может определяться, учитывая его условия, хранитель должен хранить вещь до ее востребования поклажедателем. Когда срок определяется моментом востребования поклажедателем вещи, хранитель имеет право по истечении срока хранения вещи, обычного при этих обстоятельствах, требовать от поклажедателя принять обратно вещь, предоставив ему разумный срок для этого. Неисполнение поклажедателем данной обязанности за собой влечет возможность продать предмет хранения, когда хранитель об этом сделал письменное предупреждение поклажедателю. Сумму, которая выручена от продажи вещи, передают поклажедателю, вычитая суммы, которые причитаются хранителю, также расходов по продаже вещи (статья 889 Гражданского Кодекса РФ).
В уставах, технологических специальных инструкциях, стандартах можно предусмотреть предельные сроки хранения и дальнейшую судьбу имущества после их истечения.
Образец договора хранения овощейВы удивитесь, но морковь – это вовсе не корнеплод, а. фрукт! Именно так его определили в 1991 году, и с тех пор в странах ЕЭС его называют только так. В Португалии сразу же начали изготавливать и экспортировать за границу морковное варенье (конечно, с добавлением цитрусовых и других продуктов, делающих варенье более вкусным), что позволяют европейские стандарты, ведь варенье делается из фруктов.
Такой привычный овощ, как картошка, имеет довольно насыщенную историю. В середине 17 века картофель начали сажать в Европе, как декоративное растение. Затем один адмирал привез диковинное растение к себе на родину, в Англию, и попытался угостить своих друзей новым блюдом из стеблей и листьев картофеля, которые повар старательно поджарил в масле. Кушанье гостям не понравилось. В России картофель появился примерно в 18 веке, причем, при царском дворе его подавали, как десерт, в вареном виде, посыпанный сахаром.
Капуста, пища русских крестьян, изначально была известна нашим соотечественникам лишь в одном виде – в огородах росли крепкие белые кочаны. Но за границей была и краснокочанная, и цветная, и белокочанная капуста. Марк Твен шутил, что цветная капуста – это капуста, окончившая колледж. Американцы подхватили шутку и прозвали брокколи капустой с университетским образованием.
Свекла на Руси использовалась, как дезинфицирующее средство, а также употреблялась в пищу в сыром и вареном виде. Свеклу привезли из Византии, где она называлась «сфекели».
ДоговораДля того, чтобы вырастить овощную продукцию, сельхозпроизводитель должен предварительно вложить в каждый гектар посевов и посадок не мало сил и денежных средств, при этом он должен предвидеть успешность продажи овощей и картофеля в конце текущего сезона.
Договор поставкискачать договор поставки
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г. Москва « » _____________ 2013 г.
_______________________» , именуемое в дальнейшем " Поставщик". в лице ______________________________-, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_______________», именуемое в дальнейшем " Покупатель". в лице Генерального директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны" или каждая по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор, далее именуемый "Договор", о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, на условиях, в объёмах и в количествах, указанных в спецификациях, согласованных и надлежащим образом подписанных Сторонами, являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.2. В спецификациях указываются следующие данные:
- наименование и количество Товара
- цена Товара с выделением суммы НДС
- срок поставки Товара
- условия расчётов по Договору
- реквизиты грузополучателя и адрес места назначения
- дополнительные (особые) условия поставки.
1.3. Покупатель вправе по согласованию с Поставщиком изменить спецификацию.
1.4. Поставка (отгрузка) Товара осуществляется в адрес указанного Покупателем Грузополучателя, если другие условия поставки не будут письменно согласованы Сторонами.
2. Цена и условия оплаты Товара
2.1. Цена, стоимость Товара, сроки и порядок оплаты определяются в соответствии с согласованной Сторонами спецификацией.
2.2. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в спецификации.
2.3. Оплата товара производится в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на день выставления счета на основании счета Поставщика и на условиях, оговоренных в Приложениях к данному договору. Все виды банковских сборов и расходов по настоящему Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель, взимаемых банком Поставщика, оплачивает Поставщик.
2.4. Цена включает НДС, стоимость товара, его транспортировку, доставку, упаковку, а также оформление соответствующей товаросопроводительной документации.
3. Сроки и порядок поставки Товара
3.1. Поставка товара Поставщиком осуществляется на склад грузополучателя с обязанностью доставки товара Грузополучателю в сроки и на условиях, согласованных в спецификации.
3.2. Расходы при поставке Товара, оплачиваются Поставщиком.
3.3. Поставщику предоставляется право досрочной поставки Товара с предварительного письменного согласия Покупателя.
3.4. Датой поставки Продукции считается дата подписания Покупателем товарно-транспортной накладной на складе Покупателя (грузополучателя) по количеству и качеству.
3.5. Право собственности, переходит от Поставщика к Покупателю на складе Покупателя (грузополучателя) с момента подписания товарно-транспортной накладной о приёмке товара по количеству и качеству. При этом ответственность за сохранность Товара Покупатель несет с момента передачи и подписания соответствующих накладных.
3.6. Не позднее, чем за одну неделю до начала поставки, Поставщик уведомляет Покупателя по факсу или электронной почте ожидаемую дату поставки.
3.7. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет – фактуру и товарную накладную на отгруженный товар в течение 5-и дней с момента поступления товара на склад Покупателя.
4.1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем, железнодорожным, авиа и автотранспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения, принимая во внимание сроки гарантии.
4.2. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении её положения.
4.3. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам на тележках и автокарах, если это допускается весом и объёмом отдельных мест.
4.4. Поставщик несёт ответственность перед Покупателем за порчу или повреждение Товара вследствие ненадлежащей упаковки и компенсирует Покупателю реальный ущерб, связанный с некачественной упаковкой Продукции.
4.5. Тара и ящики, в которые будет упакована Продукция, маркируются с трёх сторон: на противоположных боковых сторонах и сверху ящика.
4.6. Погрузка и размещение Товара в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.
4.7. Если при приемке Товара будет обнаружено повреждение (недостача) Товара вследствие нарушения целостности его тары (упаковки), то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) Товара.
5. Приемка Товара
5.1. Приемка Товара Покупателем по количеству мест и внешнему осмотру целостности упаковки, должна быть осуществлена незамедлительно после приёма товара на складе и все дефекты и замечания, обнаруженные при осмотре, должны быть отражены в товарно-транспортной накладной. Претензии по количеству мест и внешнему осмотру целостности упаковки, не указанные в товарно-транспортной накладной, приниматься не будут.
6. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИИ
6.1. Поставщик гарантирует, что качество и комплектность поставляемого Товара соответствует условиям настоящего Договора и подтверждается Сертификатом качества, выданным заводом изготовителем и актом приемки-передачи оборудования. В случае необходимости по требованию Покупателя произвести инженерную проверку Товара и монтаж оборудования представителем Поставщика, данные действия будут согласованы дополнительно и указаны в спецификациях, согласованных и надлежащим образом подписанных Сторонами, являющихся неотъемлемой частью Договора.
6.2. В случае несоответствия количества и/или качества Товара условиям настоящего договора, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, в течение 2 суток после обнаружения несоответствий при приеме Товара на складе Покупателя согласно п. 5.1.
6.3. При несоответствии полученного Товара по качеству товаросопроводительным документам вызов представителя Поставщика для участия в приемке обязателен. При неявке представителя в течение 5 дней со дня получения Поставщиком вызова, приемка производится без участия представителя Поставщика с участием представителя сторонней организации.
6.4. При не достижении сторонами согласия по качеству продукции, стороны могут привлечь для проведения анализа экспертную организацию, оплата услуг которой осуществляется за счет Покупателя. В случае, если экспертиза подтверждает ненадлежащее качество продукции, переданной Продавцом, то расходы по оплате услуг экспертной организации возмещаются Поставщиком в течение 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего заключения и документов, подтверждающих факт оплаты Покупателем услуг экспертной организации.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Поставщик обязуется:
7.1.1. Своевременно поставить товар в сроки, указанные в спецификации к настоящему Договору. Качество Товара должно соответствовать предъявляемым Покупателем требованиям.
7.1.2. Поставить Товар в количестве и ассортименте, указанном в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.1.3. Поставщик обязан передать Грузополучателю Товар в таре и упаковке, предусмотренной для товаров данного вида и обеспечивающих его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
7.2. Покупатель обязуется:
7.2.1. Оплатить Товар в сумме и сроки, согласно спецификации.
7.2.2. Обеспечить приемку Товара Грузополучателем.
8. Ответственность сторон
8.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения срока поставки, предусмотренного в п. 3.1. настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости своевременно непоставленной продукции, за каждый день просрочки до фактического исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, но не более 5 % от всей партии Товара.
8.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного в Приложении №1 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,1 % стоимости от неоплаченной в срок суммы за каждый рабочий день просрочки до фактического исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара, но не более 5 % от всей партии Товара.
8.4. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений.
8.5. При необходимости Покупатель предъявляет Поставщику претензии и иски, связанные с несохранной, некачественной (некомплектной) поставкой, или взыскании неустойки за нарушение сроков поставки не позднее 15 дней с момента получения груза Покупателем (Грузополучателем). Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
8.6. Сторона не несет ответственности по Договору, если докажет, что выполнение его условий невозможно в силу непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств (непреодолимая сила), находящихся вне контроля Стороны: стихийные бедствия, пожары, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, забастовки. Эти обстоятельства должны быть подтверждены справками Торгово-промышленных палат или компетентных государственных органов Российской Федерации. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этим обстоятельствами.
8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, Стороны намерены решать путем переговоров. В случае невозможности решения спора путем переговоров он подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы.
9.1. Условия Договора носят конфиденциальный характер. С любой относящейся к Договору документацией и информацией могут быть ознакомлены только лица, состоящие в трудовых отношениях со Сторонами и непосредственно выполняющие служебные обязанности, связанные с договорной работой.
9.2. В случае нарушения условий конфиденциальности виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные ей этим убытки.
10. Срок действия Договора и порядок его изменения и расторжения
10.1. Договор вступает в силу в день подписания его обеими Сторонами и скрепления печатями и действует в течение года с момента подписания. Если Сторона письменно не заявит другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до его окончания о намерении прекратить действие Договора, он будет считаться продленным на следующий календарный год.
10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
10.3. И зменения и дополнения, а также все согласования условий поставки, в том числе заявки, коммерческие предложения и спецификации к настоящему Договору имеют силу и являются неотъемлемой частью Договора, только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторон. В случае противоречий между измененными Сторонами условиями поставки и прежними ее условиями, измененные условия поставки будут иметь для Сторон преобладающую силу.
11. Заключительные положения
11.1. Стороны признают в рамках Договора юридическую силу и дату получения ими факсимильных документов.
11.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Все юридические, фактические, почтовые, иные адреса и банковские реквизиты Сторон, приведенные в тексте настоящего договора, подлинные и признаны Сторонами. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны уведомить друг друга в тот же день.
11.4. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ДоговорыДоговор с юридическим лицом
Перечень документов Покупателя (юридического лица)
для подписания договора поставки товара при наличном расчете и с отсрочкой платежа
* Копии документов необходимо заверить оригинальной печатью юридического лица и подписью ген. директора.
** Уважаемые Покупатели, копии (сканы) документов, предоставляемых Вами, должны быть высокого качества! Не принимаются копии (сканы) с зачерненным фоном, не читаемым текстом и т.д.
Договор с индивидуальным предпринимателем
Перечень документов Покупателя (индивидуального предпринимателя)
для подписания договора поставки товара при наличном расчете и с отсрочкой платежа
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г. Москва « » _____________ 2013 г.
_______________________» , именуемое в дальнейшем "Поставщик" . в лице ______________________________-, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_______________», именуемое в дальнейшем "Покупатель" . в лице Генерального директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны" или каждая по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор, далее именуемый "Договор", о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, на условиях, в объёмах и в количествах, указанных в спецификациях, согласованных и надлежащим образом подписанных Сторонами, являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.2. В спецификациях указываются следующие данные:
- наименование и количество Товара;
- цена Товара с выделением суммы НДС;
- срок поставки Товара;
- условия расчётов по Договору;
- реквизиты грузополучателя и адрес места назначения;
- дополнительные (особые) условия поставки.
1.3. Покупатель вправе по согласованию с Поставщиком изменить спецификацию.
1.4. Поставка (отгрузка) Товара осуществляется в адрес указанного Покупателем Грузополучателя, если другие условия поставки не будут письменно согласованы Сторонами.
2. Цена и условия оплаты Товара
2.1. Цена, стоимость Товара, сроки и порядок оплаты определяются в соответствии с согласованной Сторонами спецификацией.
2.2. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в спецификации.
2.3. Оплата товара производится в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на день выставления счета на основании счета Поставщика и на условиях, оговоренных в Приложениях к данному договору. Все виды банковских сборов и расходов по настоящему Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель, взимаемых банком Поставщика, оплачивает Поставщик.
2.4. Цена включает НДС, стоимость товара, его транспортировку, доставку, упаковку, а также оформление соответствующей товаросопроводительной документации.
3. Сроки и порядок поставки Товара
3.1. Поставка товара Поставщиком осуществляется на склад грузополучателя с обязанностью доставки товара Грузополучателю в сроки и на условиях, согласованных в спецификации.
3.2. Расходы при поставке Товара, оплачиваются Поставщиком.
3.3. Поставщику предоставляется право досрочной поставки Товара с предварительного письменного согласия Покупателя.
3.4. Датой поставки Продукции считается дата подписания Покупателем товарно-транспортной накладной на складе Покупателя (грузополучателя) по количеству и качеству.
3.5. Право собственности, переходит от Поставщика к Покупателю на складе Покупателя (грузополучателя) с момента подписания товарно-транспортной накладной о приёмке товара по количеству и качеству. При этом ответственность за сохранность Товара Покупатель несет с момента передачи и подписания соответствующих накладных.
3.6. Не позднее, чем за одну неделю до начала поставки, Поставщик уведомляет Покупателя по факсу или электронной почте ожидаемую дату поставки.
3.7. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет – фактуру и товарную накладную на отгруженный товар в течение 5-и дней с момента поступления товара на склад Покупателя.
4.1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем, железнодорожным, авиа и автотранспортом с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения, принимая во внимание сроки гарантии.
4.2. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении её положения.
4.3. Упаковка должна быть приспособлена к перегрузкам на тележках и автокарах, если это допускается весом и объёмом отдельных мест.
4.4. Поставщик несёт ответственность перед Покупателем за порчу или повреждение Товара вследствие ненадлежащей упаковки и компенсирует Покупателю реальный ущерб, связанный с некачественной упаковкой Продукции.
4.5. Тара и ящики, в которые будет упакована Продукция, маркируются с трёх сторон: на противоположных боковых сторонах и сверху ящика.
4.6. Погрузка и размещение Товара в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.
4.7. Если при приемке Товара будет обнаружено повреждение (недостача) Товара вследствие нарушения целостности его тары (упаковки), то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) Товара.
5. Приемка Товара
5.1. Приемка Товара Покупателем по количеству мест и внешнему осмотру целостности упаковки, должна быть осуществлена незамедлительно после приёма товара на складе и все дефекты и замечания, обнаруженные при осмотре, должны быть отражены в товарно-транспортной накладной. Претензии по количеству мест и внешнему осмотру целостности упаковки, не указанные в товарно-транспортной накладной, приниматься не будут.
6.КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИИ
6.1. Поставщик гарантирует, что качество и комплектность поставляемого Товара соответствует условиям настоящего Договора и подтверждается Сертификатом качества, выданным заводом изготовителем и актом приемки-передачи оборудования. В случае необходимости по требованию Покупателя произвести инженерную проверку Товара и монтаж оборудования представителем Поставщика, данные действия будут согласованы дополнительно и указаны в спецификациях, согласованных и надлежащим образом подписанных Сторонами, являющихся неотъемлемой частью Договора.
6.2. В случае несоответствия количества и/или качества Товара условиям настоящего договора, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, в течение 2 суток после обнаружения несоответствий при приеме Товара на складе Покупателя согласно п. 5.1.
6.3. При несоответствии полученного Товара по качеству товаросопроводительным документам вызов представителя Поставщика для участия в приемке обязателен. При неявке представителя в течение 5 дней со дня получения Поставщиком вызова, приемка производится без участия представителя Поставщика с участием представителя сторонней организации.
6.4. При не достижении сторонами согласия по качеству продукции, стороны могут привлечь для проведения анализа экспертную организацию, оплата услуг которой осуществляется за счет Покупателя. В случае, если экспертиза подтверждает ненадлежащее качество продукции, переданной Продавцом, то расходы по оплате услуг экспертной организации возмещаются Поставщиком в течение 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего заключения и документов, подтверждающих факт оплаты Покупателем услуг экспертной организации.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Поставщик обязуется:
7.1.1. Своевременно поставить товар в сроки, указанные в спецификации к настоящему Договору. Качество Товара должно соответствовать предъявляемым Покупателем требованиям.
7.1.2. Поставить Товар в количестве и ассортименте, указанном в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.1.3. Поставщик обязан передать Грузополучателю Товар в таре и упаковке, предусмотренной для товаров данного вида и обеспечивающих его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
7.2. Покупатель обязуется:
7.2.1. Оплатить Товар в сумме и сроки, согласно спецификации.
7.2.2. Обеспечить приемку Товара Грузополучателем.
8. Ответственность сторон
8.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения срока поставки, предусмотренного в п. 3.1. настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости своевременно непоставленной продукции, за каждый день просрочки до фактического исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, но не более 5 % от всей партии Товара.
8.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного в Приложении №1 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,1 % стоимости от неоплаченной в срок суммы за каждый рабочий день просрочки до фактического исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара, но не более 5 % от всей партии Товара.
8.4. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений.
8.5. При необходимости Покупатель предъявляет Поставщику претензии и иски, связанные с несохранной, некачественной (некомплектной) поставкой, или взыскании неустойки за нарушение сроков поставки не позднее 15 дней с момента получения груза Покупателем (Грузополучателем). Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
8.6. Сторона не несет ответственности по Договору, если докажет, что выполнение его условий невозможно в силу непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств (непреодолимая сила), находящихся вне контроля Стороны: стихийные бедствия, пожары, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, забастовки. Эти обстоятельства должны быть подтверждены справками Торгово-промышленных палат или компетентных государственных органов Российской Федерации. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этим обстоятельствами.
8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, Стороны намерены решать путем переговоров. В случае невозможности решения спора путем переговоров он подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы.
9.1. Условия Договора носят конфиденциальный характер. С любой относящейся к Договору документацией и информацией могут быть ознакомлены только лица, состоящие в трудовых отношениях со Сторонами и непосредственно выполняющие служебные обязанности, связанные с договорной работой.
9.2. В случае нарушения условий конфиденциальности виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные ей этим убытки.
10. Срок действия Договора и порядок его изменения и расторжения
10.1. Договор вступает в силу в день подписания его обеими Сторонами и скрепления печатями и действует в течение года с момента подписания. Если Сторона письменно не заявит другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до его окончания о намерении прекратить действие Договора, он будет считаться продленным на следующий календарный год.
10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
10.3. И зменения и дополнения, а также все согласования условий поставки, в том числе заявки, коммерческие предложения и спецификации к настоящему Договору имеют силу и являются неотъемлемой частью Договора, только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и скреплены печатями Сторон. В случае противоречий между измененными Сторонами условиями поставки и прежними ее условиями, измененные условия поставки будут иметь для Сторон преобладающую силу.
11. Заключительные положения
11.1. Стороны признают в рамках Договора юридическую силу и дату получения ими факсимильных документов.
11.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Все юридические, фактические, почтовые, иные адреса и банковские реквизиты Сторон, приведенные в тексте настоящего договора, подлинные и признаны Сторонами. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны уведомить друг друга в тот же день.
11.4. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Приложение III к Общим условиям ЕЭК/ООН международной купли - продажи свежих фруктов и овощей, включая цитрусовые
ОТЧЕТ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ
Отчет составлен по требованию.
(Фамилия, должность и адрес истца)
в.
г-ном. (фамилия эксперта)
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (представленные истцом)
1. Идентификация купленного товара
i) - Род товара:
- сорт
- разновидность (при наличии)
- класс стандарта
- происхождение
ii) - Тип упаковки:
iii) - Количество товара (соответственно накладной или
коносаменту):
- количество единиц
- вес брутто
- вес нетто
- тара
2. Условия отправки
i) Используемый вид транспорта:
- судно (с использованием или без использования
контейнеров) (характер контейнера) (название судна и
компании) (в проветриваемом или рефрижераторном
трюме)
- вагон (номер) (рефрижераторный, изотермический,
нормальный)
- грузовик (регистрационный номер) (рефрижераторный,
изотермический, нормальный)
ii) Фамилия и адрес отправителя и / или упаковщика:
iii) Место и дата погрузки и номер накладной или
коносамента:
iv) Место, дата и время доставки товара:
3. Груз, являющийся предметом претензии
- Количество единиц
- Вес брутто
- Вес нетто
- Тара
4. Причина претензии
Точное и исчерпывающее описание дефекта или дефектов
подлежащего экспертизе товара:
i) Дефект(ы) приписываемый(ые) товару (качество,
разновидность, калибр, кондиционирование, однородность,
скрытые дефекты и т.д.):
ii) Дефект(ы), приписываемый(ые) транспортировке (опоздание,
авария, недостача и т.д.).
5. Задачи эксперта
i) Констатация фактов (см. раздел III):
ii) Мнение о причине порчи <*>:
iii) Мнение об ответственности <*>:
iv) Оценка порчи <*>:
v) Рекомендация относительно дальнейшей участи товара <*>:
--------------------------------
<*> Ненужное зачеркнуть.
6. Сообщение о претензии
i) Сторона контракта была информирована об этой претензии
. (дата), в. в. ч:
ii) Перевозчик был уведомлен об этой претензии.
(дата), в. в. ч. <*>.
Место, дата и время
предъявления претензии.
II. ВОЗМОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ (представленные какой-либо из сторон) <*>
Экспертиза в месте отгрузки
i) Место:
ii) Дата:
iii) Эксперт:
iv) Экспертизированный (полностью или частично) товар:
v) Заключения:
vi) Оправдательные документы:
--------------------------------
<*> Ненужное зачеркнуть.
III. КОНСТАТАЦИЯ ЭКСПЕРТА
1. Условия экспертизы
i) Место, дата и время экспертизы:
ii) Фамилия, адрес и положение лиц, присутствующих при
экспертизе:
- продавец (или его представитель)
- покупатель (или его представитель)
- перевозчик (или его представитель)
iii) Представленные письменные документы:
- доказательство идентичности товара
- основные условия контракта с последующими исправлениями
и дополнениями
iv) Заявление покупателя (при отсутствии документов):
v) Свидетельство официального контроля при отправке <*>:
vi) Экспертиза при отправке <*>
--------------------------------
<*> Ненужное зачеркнуть.
2. Положение экспертизованного товара (с указанием соотношения
частей товара: например, 1/3 на разгрузочной площадке, 2/3
в вагоне)
i) на судне (с использованием или без использования
контейнеров) (в проветриваемом или охлаждаемом отсеке):
- в вагоне
- на грузовике
ii) в процессе выгрузки (на разгрузочной площадке)
iii) полностью выгруженный:
- на разгрузочной площадке
- на складах
- в местах продажи
3. Метод экспертизы
i) Количество экспертизованного товара
ii) Способ взятия проб или частичной проверки
iii) Способ проверки (отсчет, взвешивание и т.д.)
4. Определение дефектов (ограниченное причинами претензии)
i) Транспортировка
- состояние транспортного средства (неисправности:
функционирование охлаждающего оборудования, вентиляция,
запас льда и т.д.)
- продолжительность перевозки
- внутренняя температура
- защита от замораживания
ii) Погрузка и тара
- приспособление для укладки и крепления груза
- тип и состояние тары
- укладка в таре
iii) Качество продукта:
- общая оценка с учетом условий контракта и - для
стандартизованных продуктов - маркировки (указание
класса на грузовом месте)
- калибровка
- степень зрелости
- обман или скрытые дефекты
iv) Вес (размер недостачи товара)
v) Расхождения с экспертизой, сделанной при отправке <*>
- обоснование
--------------------------------
<*> Ненужное зачеркнуть.
Мнение, основанное на фактах, приведенных в разделе III,
относительно причин порчи, ответственность, оценка порчи и
рекомендация об участии товара в соответствии с возложенными на
эксперта задачами (см. Приложение III, раздел I.5).
Договоркупли -продажи — один из наиболее распространенных типов договора. согласно которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель
Договоркупли -продажи относится к числу двусторонних возмездных договоров. предметом которых являются вещи (имущество). Для того, чтобы распечатать нужный образецдоговора. выберите его и нажмите на ссылку "распечатать".
Договоркупли -продажи относится к числу двусторонних возмездных договоров. предметом которых являются вещи (имущество).
Подробное описание документа: Договоркупли -продажи (основной). Для того, чтобы распечатать данный договор нажмите на ссылку "Версия для печати". Помните, что все образцыдоговоров в этом справочнике носят рекомендательный характер.
Договоркупли -продажи недвижимости [63]. Договор мены [17].
Помните, что все образцыдоговоров в этом справочнике носят рекомендательный характер.
Райпотребсоюз _ на овощи. картофель, фрукты и бахчевые.
Договоркупли -продажи — один из наиболее распространенных типов договора. согласно которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
Для того, чтобы распечатать нужный образецдоговора. выберите его и нажмите на ссылку "распечатать".
Договоркупли -продажи — один из наиболее распространенных типов договора. согласно которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель
Договоркупли -продажи относится к числу двусторонних возмездных договоров. предметом которых являются вещи (имущество). Для того, чтобы распечатать нужный образецдоговора. выберите его и нажмите на ссылку "распечатать".
Договоркупли -продажи .
Подробное описание документа: Типовой контракткупли -продажи. Для того, чтобы распечатать данный договор нажмите на ссылку "Версия для печати". Помните, что все образцыдоговоров в этом справочнике носят рекомендательный характер.
Договор поставки — разновидность договоракупли -продажи. используемая в предпринимательской деятельности.
Необходимость передачи товара в обусловленные сроки служит главным основанием для отграничения договора поставки от договора оптовой купли -продажи товара. Для того, чтобы распечатать нужный образецдоговора. выберите его и нажмите на ссылку "распечатать".
Договор поставки — разновидность договоракупли -продажи. используемая в предпринимательской деятельности.
Для того, чтобы распечатать данный договор нажмите на ссылку "Версия для печати". Помните, что все образцыдоговоров в этом справочнике носят рекомендательный характер.
На странице представлен: "Договоркупли -продажи строительных материалов" из раздела: договоркупли -продажи справочника деловой документации, типовых договоров и актов.
Для того, чтобы распечатать данный договор нажмите на ссылку "Версия для печати". Помните, что все образцыдоговоров в этом справочнике носят рекомендательный характер.
Договоркупли -продажи недвижимости — вид договоракупли -продажи. предусмотренный ст. 549—558 ГК РФ, по которому продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое
Подробное описание документа. Для того, чтобы распечатать данный договор нажмите на ссылку "Версия для печати". Помните, что все образцыдоговоров в этом справочнике носят рекомендательный характер.
