Рейтинг: 4.4/5.0 (1857 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Договор заключается между Заказчиком – владельцем торговой техники, и Исполнителем – предприятием, в лице уполномоченного, производящим услуги по ремонту оборудования. Предмет договора – техническое обслуживание Исполнителем торговой техники, согласно прилагаемому перечню. Текущий, средний или капитальный ремонты выполняются на основе технической документации, разработанной заводом-изготовителем.
В договор нужно вписать данные сторон, и заполнить несколько пунктов:
В договоре указано, что оплата демонтажа и транспортировки производится Заказчиком отдельно и не входит в стоимость технического обслуживания. Все детали, которыми будут заменены, износившиеся, предоставляет Заказчик. Цены на услуги, оговариваются и вносятся в Приложение к договору.
Чтоб договор вступил в силу, стороны должны вписать свои юридические данные, перечисленные в специальном пункте, и поставить подписи.
Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?
Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты
Бланк договора на техническое обслуживание и ремонт торговой техники Образец договора на техническое обслуживание и ремонт торговой техники (заполненный бланк) Скачать Договор на техническое обслуживание и ремонт торговой техникиСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Заказать пробный доступ к онлайн-сервису «Конструктор договоров»«Конструктор договоров » – простой и удобный инструмент для создания проектов договоров. Поможет подобрать формулировки, проанализировать условия, оценить риски.
ДОГОВОР на техническое обслуживание и ремонт торговой техники №в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту торговой техники, согласно прилагаемому к договору перечню. Объём работ, периодичность их выполнения определяется требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования, а также другой документацией, разработанной Исполнителем на основании документации заводов-изготовителей.
1.2. Текущий, средний и капитальный ремонты производятся за дополнительную плату, что оформляется соответствующими документами.
1.3. В стоимость обслуживания не включается стоимость демонтажа и монтажа оборудования, стоимость замены изношенного оборудования: компрессоров, насосов, испарителей, электродвигателей, трубопроводов, силовых щитов, сменных механизмов универсальных приводов, ТЭНов и электроконфорок. Оборудование для замены предоставляется заказчиком.
1.4. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта производится Заказчиком или Исполнителем за дополнительную плату. Заказчик предоставляет транспорт для обслуживания объектов Заказчика за пределами города. Оборудование, доставляемое в ремонт, должно быть очищено от грязи и находиться в укомплектованном виде.
1.5. Приёмка на обслуживание вновь смонтированного оборудования, снятие с обслуживания производится по письменному извещению Заказчика, на основании которого стороны вносят соответствующие изменения в приложению к договору (перечень оборудования).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ2.1. Обеспечивает выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Закрепляет за элетромеханиками для технического обслуживания оборудование согласно приложению к договору и устанавливает контроль за их работой.
2.3. Выполняет работы, предусмотренные п.1.1, п.1.2 в следующие сроки:2.4. При проведении работ соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Заказчика.
2.5. Комплектует паспортом отремонтированное оборудование с указанием даты выпуска из ремонта, гарантийных обязательств и отметкой ОТК о приёме качества выполненного ремонта.Примечание: Заказчик, утерявший паспорт на отремонтированное оборудование, лишается права на бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя в период гарантийного срока.
2.6. Производит консервацию оборудования предприятий, закрываемых на зимний период или на ремонт, или неиспользуемого Заказчиком по другим причинам и его расконсервацию с выполнением работ по инструкции о консервации по согласованным с Заказчиком графикам с оплатой по договорным ценам.
2.7. Составляет аварийные акты, предписания Заказчику в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и других работ, обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплутационной документацией.
2.8. Осуществляет контроль за периодичностью поверки средств измерения и контрольно-измерительных приборов.
2.9. Предоставляет Заказчику для согласования и подписи аварийные акты, акты выполненных работ.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА3.1. Обеспечивает эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями эксплутационной документации, правил охраны труда и промсанитарии.
3.2. Обеспечивает оборудование электроэнергией, водой, отводом в канализацию, вентиляцией и другими энергоресурсами. Предоставляет транспорт для обслуживания объектов, находящихся за пределами города.
3.3. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию правильной эксплуатации оборудования, которое обеспечивает допуск к работе на оборудовании только лиц, прошедших обучение по программе техминимума и инструктаж по технике безопасности.
3.4. Осуществляет техническое обслуживание оборудования при использовании и непрерывный контроль за его техническим состоянием, в том числе:3.5. При выходе оборудования из строя во время его ремонта при устранении последствий отказа принимает меры к сохранению продуктов от порчи.
3.6. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для соблюдения требований эксплутационной документации при использовании оборудования.
3.7. Измерение сопротивления изоляции электропроводов и защитного заземления (зануления) оборудования в соответствии с правилами электробезопасности.
3.8. Общестроительные, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и теплоизоляционные работы.
3.9. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий, изоляции и конструкций стационарных холодильных камер, охлаждаемых емкостей и оборудования, для которого капитальный ремонт эксплутационной документацией не предусмотрен.
3.10. Замену ламп освещения, стекол прилавков, витрин и доукомплектование оборудования полками, решетками, ограждениями, поддонами и др. деталями, которые были утрачены владельцем оборудования в процессе его эксплуатации.
4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ4.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования оплачиваются по договорным ценам согласно Приложению №1 к договору.
4.2. В случае увеличения стоимости запасных частей и материалов, а также удорожания услуг и тарифов, увеличения транспортных расходов, Исполнитель периодически производит соответствующую корректировку цены технического обслуживания и ремонта с последующей информацией Заказчика.
4.3. Заказчик производит расчеты с Исполнителем за каждый месяц в 1-й декаде текущего месяца.
4.4. Расчеты за работы по техническому обслуживанию производятся путем выставления Исполнителем в Банк платежных требований с приложением подписанных Заказчиком документов. Работы по капитальному и среднему ремонту оборудования, также замена оборудования (п.1.4 настоящего договора) оплачиваются по предоплате согласно счетов Исполнителя.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ5.1. При просрочке платежей по вине Заказчика за выполненные работы, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.2. За необоснованный полный или частичный отказ, а также за уклонение от оплаты услуг при других формах расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % суммы, от оплаты которой он отказался.
5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости обслуживания за время простоя оборудования.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до « » года.
6.2. При отсутствии взаимных претензий, стороны могут пролонгировать договор на новый срок.
6.3. В случае нежелания продлить договор на новый срок, стороны письменно информируют партнера по договору за месяц до истечения срока действия договора.
6.4. В процессе исполнения договора, при попытке его расторжения, сторона предупреждает об этом другую сторону не менее чем за месяца в письменной форме. Во взаимоотношениях сторон, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель
г. Москва «__» ________201__г.
ОАО «________________» (сокращённое наименование - ОАО «________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «_____________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________. действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор на ремонт оборудования (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- ремонт _______________________ согласно Техническому заданию (Приложение к настоящему договору по оказанию услуг).
1.2. Срок выполнения работ с «__» ________201_г. по «__» ________201_г.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору на ремонт оборудования составляет ___________ (__________________________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС ______ (_________________ тысяч) рублей __ коп.
2.2. Заказчик производит предоплату за указанные услуги в размере 100% от общей суммы настоящего договора на ремонт оборудования в течение десяти дней с момента заключения настоящего договора.
2.3. Установленная в договоре на ремонт оборудования стоимость и виды работ могут быть изменены при изменении цен и тарифов по письменному согласованию сторон.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
а) произвести необходимые технические действия для обеспечения безопасных ремонтных работ по настоящему договору на ремонт оборудования;
б) своевременно производить оплату согласно выставленным счетам Подрядчика;
в) обеспечить охрану ремонтируемой техники собственными или привлеченными силами.
3.2. Обязанности Подрядчика:
а) выполнять работу согласно требованиям технической документации;
б) обеспечить свободный проезд и проход на территорию Подрядчика обслуживающего персонала Заказчика согласно списку, согласованному с Подрядчиком.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о фактически выполненной работе.
4.2 Заказчик в течение десяти дней со дня получения акта о фактически выполненной работе по ремонту техники обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.
4.3. В случае непредставления подписанного акта о приемке работ или мотивированного отказа о приемке работ в течение десяти дней со дня получения акта работа считается принятой Заказчиком.
4.4. В случае возникновения необходимости произвести виды дополнительного ремонта, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика.
4.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на ремонт оборудования услуг стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор на ремонт оборудования действует с момента подписания сторонами, до выполнения всех работ по настоящему договору.
6.2 Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего договора на оказание услуг, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Все изменения и дополнения к договору на ремонт оборудования оформляются письменными соглашениями сторон.
Весь типовой бланк и образец договора оказания услуг по ремонту оборудования доступен для свободного использования в прикрепленном файле.
_______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующ___ на основании _________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по осуществлению сервисного технического обслуживания бытовой техники Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Под сервисным обслуживанием бытовой техники в настоящем Договоре понимается оценка технического состояния бытовой техники: электрочайников, пылесосов, холодильников, микроволновых печей и т.д.
Оценку технического состояния бытовой техники Исполнитель проводит в сроки, согласованные с Заказчиком.
При выявлении в ходе осмотра бытовой техники неисправностей Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Заказчик вправе отремонтировать бытовую технику самостоятельно или силами Исполнителя по отдельному соглашению.
1.3. Работы по ремонту бытовой техники производятся Исполнителем на основании вызова Заказчика (письма, телеграммы, телекса, телефонограммы). Телефонограммы принимаются диспетчерской службой Исполнителя по тел. __________ с ___ до _____ в рабочие дни. При вызове Заказчик сообщает марку и вид бытовой техники, характер неисправности и другие сведения, которые Заказчик считает необходимым сообщить; диспетчер сообщает Заказчику свою фамилию, номер вызова, дату и время принятия вызова.
1.4. В период действия Договора Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменять количество и наименования обслуживаемой бытовой техники.
1.5. В период действия Договора Заказчик может перемещать бытовую технику в пределах своей организации с уведомлением Исполнителя о произведенном перемещении.
1.6. Устранение возникающих неисправностей и дефектов бытовой техники (при наличии такой технической возможности) производится в течение ___ дней с момента получения об этом уведомления Заказчика.
1.7. В случае необходимости в ходе ремонта бытовой техники Исполнитель осуществляет поиск и покупку комплектующих за счет Заказчика.
1.8. Сервисное обслуживание бытовой техники Заказчика осуществляется по настоящему Договору вне зависимости от истечения гарантийного срока на нее.
1.9. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по настоящему Договору оформляется двусторонним актом.
2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ2.1. Сервисное обслуживание бытовой техники осуществляется Исполнителем своими силами.
2.2. Работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, производятся согласно заявкам Заказчика в течение ___ (_____) дней после получения заявки Исполнителем в порядке, установленном п. 1.3 настоящего Договора.
2.3. Стоимость комплектующих деталей, замена которых должна быть произведена в ходе ремонта, согласуется с Заказчиком. В случае возражений Заказчика на покупку комплектующих по цене, указанной Исполнителем, Заказчик самостоятельно осуществляет покупку необходимых запасных частей и предоставляет их Исполнителю для замены дефектных и неисправных деталей. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за нерабочее состояние техники, на ремонт которой комплектующие и запасные части не были предоставлены Заказчиком.
2.4. После осмотра неисправной бытовой техники Исполнитель составляет акт, в котором указывает обнаруженные неисправности, перечень работ, которые надо осуществить, и детали, подлежащие замене, а также стоимость указанных деталей. Акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика.
2.5. Если ремонт бытовой техники непосредственно на месте невозможен, ее доставка от Заказчика до ремонтной мастерской Исполнителя и обратно осуществляется силами и за счет Исполнителя (Заказчика).
2.6. Замененные дефектные изделия или их детали остаются у Исполнителя либо передаются Заказчику по его требованию.
2.7. По итогам выполненных работ Стороны ежемесячно оформляют акт. На основании акта Исполнитель выставляет счет.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ3.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг Исполнителя составляет ____ (________) рублей, включая НДС (__%) - _______ рублей, в месяц.
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно до ______ числа расчетного месяца на основании выставляемых Исполнителем счетов. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг по настоящему Договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в установленный настоящим Договором срок Заказчик уплачивает пени в размере _____% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки. Исполнитель должен направить Заказчику письменную претензию с указанием суммы задолженности и выражением своего намерения взыскать неустойку за просрочку оплаты.
4.3. Считается, что Заказчик признал неустойку, начисленную в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора, если он перечислил на расчетный счет Заказчика денежные средства в счет оплаты неустойки, а также в случае имеющегося решения суда, вступившего в законную силу, о взыскании с Заказчика неустойки по данному договору.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__"___________ ____ г. либо до момента досрочного расторжения в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за _____________ дней до момента расторжения. В таком случае Договор считается расторгнутым по истечении указанного срока при условии получения уведомления Исполнителем.
5.4. В случае расторжения Договора Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 5.3 настоящего Договора, он обязан оплатить услуги Исполнителя, исходя из стоимости услуг за месяц, пропорционально количеству дней последнего месяца действия договора, в течение которых Договор сохранял силу.
5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Заказчика не менее чем за ______ дней до момента расторжения в случае просрочки оплаты со стороны Заказчика на срок более чем ______ дней.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Все разногласия по данному Договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. __________.
6.5. Цены за работы, указанные в настоящем Договоре, определены только для настоящего Договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении аналогичных договоров в будущем.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОНи ООО _____________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора _______________. действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор на ремонт оборудования (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- ремонт _______________________ согласно Техническому заданию (Приложение к настоящему договору по оказанию услуг).
1.2. Срок выполнения работ с __ ________201_г. по __ ________201_г.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору на ремонт оборудования составляет ___________ (__________________________ тысяч) рублей, в т.ч. НДС ______ (_________________ тысяч) рублей __ коп.
2.2. Заказчик производит предоплату за указанные услуги в размере 100% от общей суммы настоящего договора на ремонт оборудования в течение десяти дней с момента заключения настоящего договора.
2.3. Установленная в договоре на ремонт оборудования стоимость и виды работ могут быть изменены при изменении цен и тарифов по письменному согласованию сторон.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
а) произвести необходимые технические действия для обеспечения безопасных ремонтных работ по настоящему договору на ремонт оборудования
б) своевременно производить оплату согласно выставленным счетам Подрядчика
в) обеспечить охрану ремонтируемой техники собственными или привлеченными силами.
б) обеспечить свободный проезд и проход на территорию Подрядчика обслуживающего персонала Заказчика согласно списку, согласованному с Подрядчиком.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о фактически выполненной работе.
4.2 Заказчик в течение десяти дней со дня получения акта о фактически выполненной работе по ремонту техники обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.
4.3. В случае непредставления подписанного акта о приемке работ или мотивированного отказа о приемке работ в течение десяти дней со дня получения акта работа считается принятой Заказчиком.
4.4. В случае возникновения необходимости произвести виды дополнительного ремонта, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика.
4.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на ремонт оборудования услуг стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.2 Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего договора на оказание услуг, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Все изменения и дополнения к договору на ремонт оборудования оформляются письменными соглашениями сторон.
Договор технического обслуживания (техобслуживание) оборудования является разновидностью договора возмездного оказания услуг, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика осуществить техническое обслуживание оборудования (оказать услуги), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п.1 ст.779 ГК РФ ).
Техническое обслуживание оборудования представляет комплекс работ проводящихся для поддержания основных параметров работы оборудования. Оно проводится для того, чтобы избежать преждевременного выхода из строя системы, и поддержания максимально длительного срока штатной эксплуатации оборудования. К таким мерам можно отнести и ремонт поврежденных частей оборудования для предотвращения поломки и увеличения срока работоспособности оборудования.
Следует отметить, что существует принципиальное отличие техобслуживания оборудования от гарантийного обслуживания или ремонта. В первом случае оборудование находится в рабочем состоянии, во втором случае имеется оборудование, вышедшее из строя. Техническое обслуживание позволяет эксплуатировать оборудование постоянно, с максимальными производительностью и КПД, резко снизить вероятность выхода из строя оборудования.
Договор сервисного обслуживания обычно заключается на длительное время, в отличии от разового договора на техобслуживание.
Договор технического обслуживания оборудования, как правило, заключается вместе с договором на покупку и установку оборудования, но возможно и отдельное заключение соглашения.
Отношения по договору технического обслуживания и ремонту оборудования регулируются главой 39 ГК РФ. Кроме ГК РФ, отношения по возмездному оказанию услуг также регулируются и другими нормативными актами, устанавливающими специальные требования к конкретным видам оказываемых услуг, например, Законом РФ "О защите прав потребителей".
Договор технического обслуживания оборудования имеет свои особенности, а именно: во-первых, предметом договора являются услуги, во-вторых, ярко выраженный личный характер договора.
В предмете договора технического обслуживания оборудования необходимо указывать действия или деятельность исполнителя при оказании услуг заказчику. Договор технического обслуживания имеет длящийся характер, так как исполнитель обязуется совершать определенные действия, т.е. подразумеваются многократно повторяющиеся длящиеся действия исполнителя.
Закон не определяет конкретно форму договора технического обслуживания оборудования, т.е. предполагается, что он может заключаться как в устной, так и в письменной форме (ст.ст.158 ГК РФ -165 ГК РФ ). Однако, согласно ст.162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы договора лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.
Сторонами договора техобслуживания оборудования являются исполнитель и заказчик. В их качестве могут выступать как граждане, так и юридические лица, так как законодательство не содержит каких-либо ограничений в отношении участников договора. В основном, в качестве исполнителя выступают специализированные организации, занимающиеся продажей либо установкой определенного оборудования.
Цена в договоре техобслуживания оборудования не определяется законодательными актами. Имеется ряд документов в виде прейскурантов, тарифов и т.п. которые, как правило, исходят непосредственно от исполнителя.
В договоре техобслуживания оборудования используются следующие приложения:Остальные документы из группы договоров возмездного оказания услуг и технического обслуживания смотрите здесь. договоры технического обслуживания здесь .
Договор на проведение сервисных и ремонтных работ
г. Москва «___» _________ 2008 г.
ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) от своего имени, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по диагностике, сервисному обслуживанию и ремонту ___________________ (далее «техника»), указанного в прилагающемся к настоящему Договору Заявлении, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Исполнителем работу.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести своими силами диагностику, сервисное обслуживание и ремонт техники, указанной в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с требованиями и стандартами завода-изготовителя.
2.1.2. Провести диагностику, сервисное обслуживание и ремонт техники в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты передачи Заказчиком техники Исполнителю на основании письменного Заказа Заказчика, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
При отсутствии у Исполнителя необходимых для ремонта запасных частей и комплектующих, срок обслуживания техники может быть продлен Исполнителем на срок, необходимый для доставки запасных частей и комплектующих, о чем Заказчик ставится в известность Исполнителем.
2.1.3. По письменному запросу Заказчика предоставить Техническое заключение, содержащее выводы Исполнителя о причинах выхода из строя техники и рекомендации по ее дальнейшей эксплуатации.
Выводы, изложенные Исполнителем в Техническом заключении, являются основанием для исполнения (либо отказа от исполнения) гарантийных обязательств (определения «гарантийности случая»). «Гарантийность случая» устанавливается Исполнителем только после осмотра и вскрытия техники специалистами Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в проведении гарантийного ремонта техники при отсутствии гарантийного талона либо наличии ошибок, допущенных при его заполнении.
2.3. При обнаружении во время диагностики и гарантийного ремонта техники фактов нарушения Заказчиком правил ее эксплуатации, включая следы ударов, сотрясений, жидкостей, попыток самостоятельного либо не сертифицированного ремонта наличие насекомых, песка, а также иных посторонних предметов и веществ, Исполнитель вправе отказать Заказчику в осуществлении гарантийного обслуживания техники, о чем по инициативе Сторон может быть составлено Техническое заключение установленной Исполнителем формы.
2.4. При отказе Исполнителя от осуществления гарантийного обслуживания техника в течение 10 календарных дней подлежит возврату Заказчику.
По требованию Заказчика Исполнитель вправе продолжить выполнение диагностики, сервисного обслуживания и ремонта техники на возмездной основе, истребовав у Заказчика при выдаче техники из ремонта документы, подтверждающие факт произведенной оплаты.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Принять технику из ремонта в течение 10 календарных дней с даты уведомления Исполнителем Заказчика об окончании работ.
Уведомление об окончании работ производится Исполнителем посредством телефонной, факсимильной, электронной либо почтовой связи.
2.5.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги при не гарантийном ремонте техники в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.6. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы устанавливается в размере 3-х месяцев со дня выдачи техники Заказчику.
3. Порядок взаиморасчетов.
3.1. Оплата услуг Исполнителя при не гарантийном ремонте техники осуществляется Заказчиком по действующему Прейскуранту Исполнителя в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения уведомления Исполнителя об окончании работ в порядке, предусмотренном п.2.5.1. настоящего Договора.
3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными денежными средствами путем их внесения в кассу Исполнителя.
3.3. Затраты, связанные с пересылкой техники, относятся на счет Заказчика.
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.
4.1. Факт выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору устанавливается Актом выполненных работ, подлежащим утверждению Сторонами по окончании работ и выдачи техники Заказчику из ремонта.
4.2. Акт выполненных работ утверждается Заказчиком в течении 5 рабочих дней с даты его получения, при этом один экземпляр утвержденного Заказчиком Акта подлежит возврату Исполнителю.
4.3. Заказчик, получив Акт выполненных работ от Исполнителя и не согласившись с изложенными в нем выводами, обязан в течении 5 рабочих дней направить в адрес Исполнителя письменные возражения по Акту выполненных работ.
4.4. Полученный Заказчиком Акт выполненных работ, не получивший возражений Заказчика в сроки, установленные п.4.3. настоящего Договора, считается утвержденным Заказчиком.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неоплаты услуг Исполнителя в установленный настоящим Договором срок Заказчик уплачивает пени в размере 0,5% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки. Исполнитель должен направить Заказчику письменную претензию с указанием суммы задолженности и выражением своего намерения взыскать неустойку за просрочку оплаты.
5.3 Исполнитель не несет ответственность, связанную с возможным проявлением в переданной Заказчиком технике дефектов, неисправностей, не указанных Заказчиком в бланке Заказа.
6. Срок действия и условия расторжения договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Исполнителя не менее чем за 10 дней до момента расторжения. В таком случае договор считается расторгнутым по истечении указанного 10-дневного срока при условии получения уведомления Исполнителем.
6.4. В случае расторжения договора Заказчиком в порядке, предусмотренном п.6.3 настоящего Договора, он обязан оплатить услуги Исполнителя, исходя из стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг.
6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с уведомлением Заказчика не менее чем за 5 дней до момента расторжения в случае просрочки оплаты со стороны Заказчика на срок более чем 10 дней.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.4. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они передаются на рассмотрение Суда в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Адреса и реквизиты сторон.
dogovor.docx 21 kb .docx
на выполнение ремонтных работ электрооборудования
г.Москва от « » Октября 2011 г.
ООО « ЭЛЕКТРОЦЕХ-АГРОПРОМСЕРВИС», именуемое в дальнейшем “ИСПОЛНИТЕЛЬ”, в лице Генерального директора Лапшиной Н.К. действующей на основании Устава, с одной стороны, и « XXXXXXXXXXXXXXXXX» именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, в лице Генерального директора. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить заказ по ремонту электрооборудования по заданию ЗАКАЗЧИКА .
1.2 .ЗАКАЗЧИК обязуется создать ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить ремонт электротехнической продукции, а также обеспечить технической документацией и сообщить об изменении технических параметров.
2.1. Стоимость и виды работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору, определяется в соответствии с прайс-листом действующим на момент оформления заказа, и согласовывается Сторонами. При необходимости проведения не стандартных работ, которые не находят отражения в прайс-листе составляется локальная смета или протокол согласования договорной цены.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ, своевременно не предупредивший ЗАКАЗЧИКА о необходимости повышения стоимости работ, должен выполнить свои обязательства на условиях настоящего Договора..
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. ЗАКАЗЧИК производит предоплату в размере 100% стоимости работ по счету в течение 5(Пяти) банковских дней с даты получения счета ЗАКАЗЧИКОМ.
3.2. Исполнение заказа производится с момента предоплаты счета Исполнителя. Срок исполнения ЗАКАЗА от 5 до 10 рабочих дней.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2010г.
4.2. По истечению срока, указанного в п. 4.1. договор считается продленным на последующий год, если за месяц до окончания срока действия не последует заявление одной из сторон о прекращении действия договора или его пересмотре.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
5.1.1. Своими силами и средствами, из собственных материалов выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора и заказом ЗАКАЗЧИКА в течение от 5(Пяти) до 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ денежных средств на расчетный счет от ЗАКАЗЧИКА.
5.1.2. В случае получения заказа объем, которого не возможно выполнить в течение 10 (Десяти) рабочих дней, ИСПОЛНИТЕЛЬ немедленно согласовывает срок выполнения работ с ЗАКАЗЧИКОМ.
5.1.3. После получения заказа направить ЗАКАЗЧИКУ счет с указанием стоимости и видов работ по указанному заказу.
5.1.4. Направить ЗАКАЗЧИКУ по электронной или факсимильной связи уведомление в письменной форме об окончании работ и готовности результата работы к приемке.
5.1.5. Надлежащим образом провести все необходимые проверочные испытания результата выполненных работ.
5.1.6. Выполнять работы с соблюдением всех правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм и нести ответственность самостоятельно перед контролирующими органами.
5.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
5.2.1. Направить ИСПОЛНИТЕЛЮ заказ по электронной или факсимильной связи в письменной форме.
5.2.2. В течение 5 ( пяти) рабочих дней после окончания работы принять выполненную работу у ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании акта приемки выполненных работ.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
6.1. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с требованиями настоящего договора передает ЗАКАЗЧИКУ электротехническую продукцию ( электрооборудование) с сопроводительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.3. В случае несоответствия результатов работы условиям договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в технически возможный короткий срок.
6.4. ЗАКАЗЧИК, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).
6.5. При возникновении между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин обстоятельства выхода из строя электрооборудования выясняются комиссией из представителей сторон на территории ЗАКАЗЧИКА или базе ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.6. Если в течение гарантийного срока, обозначенного в п. 6.6. настоящего договора, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, то Исполнитель совместно с ЗАКАЗЧИКОМ определяет причину неисправности электрооборудования. Если выход из строя оборудования произошел по вине Исполнителя, Исполнитель обязан за счет собственных сил и средств произвести ремонт электрооборудования в течение согласованного сторонами срока, либо вернуть денежные средства, если стороны не договорились об ином. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, а также на время, в течение которого результат выполненных Работ не эксплуатировался из-за обнаруженных в нем дефектов.
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за неисправности и аварии электрооборудования, вызванные его неправильной эксплуатацией.
7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет все риски утраты или повреждения электрооборудования с момента ее получения от ЗАКАЗЧИКА (с момента доставки его ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ).
7.3. В случае нарушения ЗКАЗЧИКОМ оплаты, а ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков ремонта, вводятся штрафные санки в размере 0,5% за каждый просроченный день от стоимости ремонта электродвигателей, но не более 10%.
7.4. Все суммы неустойки, убытков (далее «штрафные санкции»), указанных в настоящем Договоре, уплачиваются, возмещаются виновной Стороной только после предъявления ей письменного требования (претензии) от другой Стороны, либо после вступления в законную силу решения суда. Сторона, предъявляющая требование/претензию об уплате/возмещении штрафных санкций другой Стороне, обязана начислить сумму штрафных санкций только после получения этой суммы на свой расчетный счет.
7.5. Срок для ответа на требование/претензию устанавливается 10 рабочих дней со дня получения требования/претензии. Отсутствие мотивированного ответа на требование/претензию в течение указанного срока означает согласие Стороны с условиями требования/претензии и Сторона, допустившая просрочку исполнения и/или причинившая реальный ущерб другой Стороне, обязана удовлетворить требования другой Стороны. Все требования/претензии направляются Сторонами по почте с уведомлением о получении либо вручаются лично под расписку принявшего лица.
7.6. Уплата штрафных санкций виновной Стороной не освобождает ее от выполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
8.2. Обе стороны обязаны письменно не позднее трех дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем уведомления другой стороне.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законом порядке.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
10.3. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ обязаны в трехдневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении договора.
10.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Юридический/Фактический адрес: Юридический/Фактический адрес:
Банковские реквизиты. Банковские рекизиты:
Договор на ремонт оборудованияУслуги по ремонту оборудования предоставляются на основании контракта, заключаемого заказчиком и исполнителем работ. Договор на ремонт оборудования рассматривается как один из видов договора об оказании услуг на возмездной основе.
Бланк договора заполняется в соответствии с существующими нормативными актами и включает в себя следующую информацию:
Исполнитель берет на себя обязательства выполнять ремонтные работы на протяжении всего срока действия договора. В соответствующем пункте документа оговаривается также порядок приема выполненной работы.
На нашем сайте вы можете скачать образец договора на ремонт оборудования и изучить его подробнее.
.png){kind=logo}
