Категория: Бланки/Образцы
к Договору подряда № ______ от «___»________20___ г.
г. Краснодар "___"________ ____ г.
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ООО «ПрофРемСтрой» в лице генерального директора Карпова Евгения Владимировича, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании устава с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № ______ от «____»________ г. о нижеследующем:
– начало дополнительных работ: "___"_______ _____ года;
- окончание дополнительных работ: "___"__________ _____ года;
- общая продолжительность дополнительных работ составляет ____ (________________) календарных дней.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями Договора подряда № _____ от «___»______20___ г.
1. Перечень дополнительных работ
2. Смета на дополнительные работы
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
г. ______ "___" ________ _____ г.
__________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________, действующего на основании _____________, и _______________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________, действующего на основании _______________, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Заказчик и Подрядчик пришли к соглашению о внесении (выбрать нужное)
в договор подряда N ___ от "___" ________ 20___ г. (далее - Договор).
2. (выбрать нужное):
- Внести в Договор следующие изменения:
Пункт ___ Договора изложить в следующей редакции:
- Дополнить пункт ____ Договора текстом следующего содержания:
- Исключить из Договора пункт ____.
3. Остальные условия Договора остаются неизмененными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Измененные (исключенные) настоящим Соглашением обязательства Сторон по Договору, исполнение которых Сторонами уже начато, но не закончено, должны быть исполнены Сторонами не позднее ______________ со дня подписания настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном Договором подряда N ______ от "___" ________ ____ г. без учета настоящих изменений.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с (выбрать нужное):
- "___" ________ ____ г.
- даты его подписания
и является неотъемлемой частью Договора.
6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Приложения к документу: Какие документы есть еще: Что еще скачать по теме «Соглашение»:Новое за 26 августа 2016
Договоры по тегам
Советы работнику офиса
Плохие привычки, которые способны стать хорошими
Почему вы не любите свою работу?
При изменении условий основного договора подряда нет необходимости в составлении нового документа. Корректирующие функции выполняет дополнительное соглашение к договору подряда, которое изменяет необходимые пункты основного договора. Изменения вступают в силу с момента подписания дополнительного соглашения. Для составления документа используется бланк основного договора, шапка оформляется таким же образом, с личными данными сторон. По пунктам перечисляются изменения к основному договору, можно вписать дополнительные пункты, которые служат уточнением. Основанием к заключению такого соглашения могут служить поправки в технической документации, дополнения к проекту, изменение сметы, внесение корректировки в сроки выполнения работ. Дополнительное соглашение к договору подряда подписывается заинтересованными сторонами после проверки документа на предмет расхождений. Так, например, при строительном подряде причиной неподписания договора может служить выявление несоответствия выделенных средств объемам или срокам проведения строительных работ.
Скачать образец дополнительного соглашения по подряду вы можете ниже на этой странице.
Дополнительное соглашение к договору подряда
Правовая группа "Юрсодействие". Юридические услуги и ведение дел в арбитражном суде по взысканию сумм задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, авансовый платеж, убытков в связи с нарушением срока выполнения работ.
Стороны вправе изменить цену работ в любой момент в течение срока действия договора по взаимному согласию (п. 1 ст. 424, п. 1 ст. 450 ГК РФ) независимо от того, была цена в договоре определена как твердая или как приблизительная.
Соглашение об изменении цены договора подряда заключается в той же форме, что и договор (п. 2 ст. 452 ГК РФ). То есть при заключении договора в письменной форме изменение его условий осуществляется в такой же форме, например путем подписания дополнительного соглашения к договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
Соглашение об изменении цены может быть заключено в любой момент в течение срока действия договора. Однако допускается согласование изменения цены и после выполнения работ. Так, подписание сторонами соглашения о выполнении дополнительных работ после их фактического выполнения будет означать согласие заказчика на выполнение этих работ и увеличение цены.
Если цена по договору определяется в соответствии со сметой, то для изменения цены необходимо внести соответствующие корректировки в смету. Смета может быть включена в текст дополнительного соглашения или оформлена в виде приложения к нему. Изменение цены по видам работ в пределах сметной стоимости также должно быть согласовано сторонами.
Примеры формулировки условия дополнительного соглашения к договору.
"Стороны настоящим соглашением договорились изложить пункт ___ (указывается номер пункта договора, содержащего условие о цене) договора N ____ от ________ в следующей редакции:
"п. ___. Цена работы по настоящему договору устанавливается в размере _____________ рублей (указывается новая цена цифрами и прописью) ".
"Стороны договорились об изменении сметной стоимости работ, установленной в договоре подряда N _____ от _______. Новая смета является Приложением N ___ к настоящему дополнительному соглашению ".
При заключении соглашения об изменении цены стороны определяют условия и порядок ее изменения по своему усмотрению. Однако в соглашении рекомендуется определить, по какой цене должны быть оплачены работы, которые были выполнены подрядчиком (полностью или частично) ранее достижения указанного соглашения.
Пример формулировки условия дополнительного соглашения к договору.
"С 01.03.2010 цена работ по договору N __ от 01.01.2009 определяется в соответствии с новыми почасовыми ставками, приведенными в пункте __ настоящего дополнительного соглашения. Работы, выполненные до 01.03.2010, должны быть оплачены по ставкам, предусмотренным договором до заключения настоящего дополнительного соглашения ".
Если в соглашении об изменении цены не указано, по какой цене оплачиваются ранее выполненные работы
Заказчик будет обязан оплатить эти работы в соответствии с условиями соглашения, т.е. по новой цене (п. 3 ст. 453, ст. 709 ГК РФ).
Изменение цены путем подписания актов сдачи-приемки работ
На практике встречаются ситуации, когда стороны устанавливают твердую цену работы, соглашений об ее изменении в ходе исполнения договора не заключают, однако впоследствии подписывают акты сдачи-приемки работ, в которых указана цена работы, отличающаяся от согласованной в договоре (смете). Следует учитывать, что в таких случаях суды по-разному решают вопрос об определении цены договора.
Так, подписание заказчиком указанного акта может быть не признано согласием с изменением цены, поскольку заказчик не лишается права оспорить поименованные в акте объем и стоимость работ. В то же время некоторые суды взыскивают задолженность, исходя из цены, зафиксированной в акте сдачи-приемки работ, подписанном заказчиком без замечаний, даже если цена, указанная в нем, отличается от договорной.
Дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ по договору подряда
г. [вписать нужное] [число, месяц, год]
[Наименование организации, предприятия, учреждения], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и [наименование организации, предприятия, учреждения], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемый в дальнейшем "Подрядчик", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В связи с тем, что [указать причины, повлекшие продление срока выполнения работ], Стороны договора подряда N [значение] от [число, месяц, год] договорились о продлении срока выполнения работ до [число, месяц, год].
2. Все остальные положения договора подряда остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
3. Настоящее соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда N [значение] от [число, месяц, год].
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
5. Реквизиты и подписи Сторон:
[вписать нужное] [вписать нужное]
[вписать нужное] [вписать нужное]
Советы офисному сотруднику:Одним из существенных условий договора подряда являются сроки выполнения работ. В договоре подряда должны быть определены срок начала и окончания работ. Заключив дополнительное соглашение к договору подряда (образец ниже), стороны могут изменить эти сроки, а также иные условия договора, в том числе установить неустойку за нарушения сроков выполнения обязательств, изменить стоимость работ, порядок расчетов. Ниже приведен образец дополнительного соглашения к договору подряда, в соответствии с которым меняются сроки выполнения работ, а также образец дополнительного соглашения к договору подряда, согласно которому в договор подряда вносятся изменения в части неустойки. По приведенным образцам в договор подряда можно внести изменения и в отношении других условий.
Дополнительное соглашение к договору подряда (образец об изменении сроков выполнения работ) Дополнительное соглашение к договору подряда (образец в части неустойки)АНГЛИЙСКИЙ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
4 комментариев. Оставить новыйМожно ли увеличить сроки выполнения работ по контракту на подряд. В установленные никак не успеваем?
Игорь, если речь о государственном или муниципальном контракте, то сроки изменять нельзя. Однако были разъяснения Минэкономразвития России, согласно котором работы можно выполнить и принять за пределами установленных сроков. В этом случае вам придется заплатить неустойку за просрочку.
почему в государственном или муниципальном контракте нельзя?
Валерия, потому что это существенные условия контракта, а их изменение допускается только в случаях, предусмотренных ст. 95 ФЗ о контрактной системе.
____________________ в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В связи с увеличением объемов работ Стороны договорились внести в Договор подряда N _____ от "__"___________ ____ г. (Далее - "Договор подряда") следующие изменения.
2. Изложить пункт _____._____ в следующей редакции:
3. Установить доплату к общей стоимости Договора подряда в размере _____ (__________) рублей и принять п. _____._____ в следующей редакции:
"Стоимость работ поручаемых Подрядчику по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей."
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с "__"___________ ____ г. и действует в течение всего срока действия Договора подряда.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором подряда.
Адреса и реквизиты Сторон:Дополнительное соглашение N _____ к Договору подряда N _____ от "__"___________ ____ г. об увеличении цены договора
"___"________ ____ г.
____________________ в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В связи с увеличением объемов работ Стороны договорились внести в Договор подряда N _____ от "__"___________ ____ г. (Далее - "Договор подряда") изменения.
2. Изложить пункт _____._____ в следующей редакции:
3. Установить доплату к общей стоимости Договора подряда в размере _____ (__________) рублей и принять п. _____._____ в следующей редакции:
"Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей."
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с "__"___________ ____ г. и действует в течение всего срока действия Договора подряда.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором подряда.
Похожие формыАкт пломбирования (снятия пломб) средств измерения, технических средств, оборудования для учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, пломбирования (снятия пломб) технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пломбирования (снятия пломб) оборудования для учета объема перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции
Заявление о пломбировании (снятии пломб) средств измерения, технических средств и оборудования для учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, о пломбировании (снятии пломб) технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о пломбировании (снятии пломб) оборудования для учета объема перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции
Приказ о направлении на пломбирование (снятие пломб) средств измерения, технических средств и оборудования для учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, на пломбирование (снятие пломб) технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на пломбирование (снятие пломб) оборудования для учета объема перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции